[点击进入全国注册监理工程师考核模拟题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。
A.合同尚未成立
B.缔约一方受有损失
C.缔约当事人有过错
D.违反先合同义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺要达要约人之前
D.对方承诺生效之后
正确答案:查看最佳答案
第2题:因勘察人原因造成的返工,返工后仍不能达到约定条件,承包人应向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过()。
A.项目的直接损失
B.项目勘察费的2倍
C.项目的勘察.设计费
D.返工项目的费用
正确答案:查看最佳答案
第3题:依据施工合同示范文本规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由()。
A.发包人承担修改设计.拆除及重新安装费用,追加合同价款,工期相应顺延
B.承包人承担修改设计.拆除及重新安装费用,工期相应顺延
C.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用,工期不予顺延
D.设计人承担修改设计.拆除及重新安装费用,工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。
A.发包人
B.承包人
C.发包人与承包人
D.造价管理部门
正确答案:查看最佳答案
第5题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。
第6题:能够作为保证人的是()。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
正确答案:查看最佳答案
第8题:对于质量控制点,一般要(),再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题因
B.事先分析施工过程中的关键工序
C.分析施工过程中的薄弱环节
D.分析施工过程中质量不稳定的工序
正确答案:查看最佳答案
第9题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。
A.20万元
B.10万元
C.2万元
D.4万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.设计错误
C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件
D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因
正确答案:查看最佳答案
第11题:执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.原价和新价的平均价格
D.当地市场价格
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中,不正确的是()。
A.抵押物已登记的先于未登记的受偿
B.抵押合同以登记生效的,按抵押物登记的价值清偿
C.抵押合同以登记生效的,且顺序相同的,按照债权比例清偿
D.抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记的,按照合同生效的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.协商解决单位
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列关于中标人选定原则的说法,不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
正确答案:查看最佳答案
第15题:施工过程中,工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行,如检查检验合格时,应由()。
A.承包人承担影响正常施工的费用
B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款,相应顺延工期
C.承包人只给予发包人顺延相应工期
D.发包人和承包人共同承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:分包商在施工现场的协调工作,应由()负责。
A.业主
B.管理单位
C.总包商
D.分包商自己
正确答案:查看最佳答案
第17题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款500万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。
A.还有100万元
B.还有150万元
C.还有190万元
D.全部消灭
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于抵押的说法,正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产,提单属于权利凭证,可用于质押,不得用于抵押。
第19题:关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第20题:在勘察合同履行过程中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
第21题:建设监理招标的最大特点是()。
A.非常注重监理单位的报价
B.邀请招标人较多
C.很注重监理单位能力的选择
D.很注重监理单位的资金状况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械.车辆
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产,D项属于动产。
第23题:承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,()。
A.应征得业主同意
B.可不经过业主同意
C.自行决定后通知业主
D.自行决定后通知监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是()。
A.投标文件中个别地方存在漏项
B.投标文件中提供了不完整的技术信息
C.投标人所提供的投标担保有瑕疵
D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。
A.中标通知书
B.协议书
C.投标书
D.招标书
正确答案:查看最佳答案
第26题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款,承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定,()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。
A.10
B.10.5
C.11
D.11.5
正确答案:查看最佳答案
第27题:按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建设工程合同是()实施工程建设活动,()支付价款或酬金的协议。
A.承包人,发包人
B.承包人,监理人
C.发包人,监理人
D.发包人,分包人
正确答案:查看最佳答案
第29题:依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应优先考虑执行的文件是()。
A.工程量清单
B.工程预算书
C.工程变更协议
D.施工图纸
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
第32题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求
B.发包人接受
C.工程师确认
D.承包人指定
正确答案:查看最佳答案
第33题:某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求()承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。
第36题:下列选项中,()是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难,提前给付的一笔款项。
A.暂列金额
B.保留金
C.预付款
D.暂估价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《标准施工合同》,合同附件格式包括()。
A.项目经理任命书
B.合同协议书
C.工程设备表
D.建筑材料表
正确答案:查看最佳答案
第39题:工期在18个月以上的合同,发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响,为了合理分担外界因素影响的风险,应采用()。
A.单项价格合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B,监理人征得发包人同意后,应在开工日期7天前向承包人发出开工通知;选项D,经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。
第41题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第42题:索赔事件主要表现为()。
A.工期的延长
B.工作效率的降低
C.工期的延长和资料的不全
D.工期的延长和成本的增加
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定,下列说法不正确的是()。
A.预付款的金额不少于合同价22%
B.要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函
C.预付款保函金额要大于预付款额
D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款
正确答案:查看最佳答案
第44题:对复杂而又缺乏经验的工程设计,可采用三阶段设计,一般不单独进行()招标。
A.概念设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。
A.建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目
B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目
C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目
D.构成内容多且专业性强的大型项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3,合同中规定土方工程单价为32元/M3,实际工程量超过估计工程量10%时,调整单价,单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3,则土方工程款为()万元。
A.11.46
B.10.8
C.11.52
D.11.40
正确答案:查看最佳答案
第47题:采购工程所急需的少量特殊材料宜采用()方式签订合同。
A.公开招标
B.询价.报价比较
C.直接订购
D.邀请招标
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:留置权是一种法定物权,不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产,并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第49题:根据《标准施工合同》,缺陷责任期满承包人提交最终结清单前,仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第51题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第52题:在动态控制过程中,应着重做好的工作包括()。
A.对计划目标值的论证和分析]
B.及时对工程进展做出评估,即收集实际数据
C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D.进行项目计划值与实际值的比较,以判断是否存在偏差
E.流动资金的筹措
正确答案:查看最佳答案
第53题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.石化等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.检查费用发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第56题:下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。
A.合同中必须约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失,当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人可按违约金执行
D.当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应履行债务
E.合同中未约定违约金,当事人一方有权要求违约方依法支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第57题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。
第58题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
第59题:监理工程师书面指示进行某项检查试验,届时他既未出席又没发布其他指令,承包商应()。
A.推迟试验,等待工程师出席
B.自行试验
C.将试验记录送工程师
D.质量是否合格由实验数据判定
E.不必试验,书面请求工程师承认该部分产品合格
正确答案:查看最佳答案
第60题:评标委员会修正错误的原则是()
A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写写金额为准
B.总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准,但总价金额小数点有明显错误的除外
C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以评标委员会评定金额为准
D.总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
正确答案:查看最佳答案
第62题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
正确答案:查看最佳答案
第63题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第64题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第65题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资质证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.特定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。
第66题:在FIDIC施工合同条件下,工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。
A.实施工作说明书
B.变更工作实施的质量标准
C.提出工期顺延要求
D.提出变更费用要求
E.对进度计划作必要修改的建议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第68题:在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
A.土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
第69题:《合同法》规定,合同权利义务终止,不影响合同中()的效力。
A.清理条款
B.结算条款
C.质量条款
D.风险条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。
A.国家行政机关现职
B.施工单位在职
C.工程咨询单位
D.设计单位
E.厂矿企业基建
正确答案:查看最佳答案
第71题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第72题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第73题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第74题:根据《标准施工合同》,关于签约合同价的说法,正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第76题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权,超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况,被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人,在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。
第77题:合同法规定,若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有()情形之一时,可以行使不安抗辩权。
A.未按合同约定办理保险
B.经营状况严重恶化
C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金
D.丧失商业信誉
E.财务状况恶化,但提供了第三人的提保
正确答案:查看最佳答案
第78题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考核模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第79题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。