一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程目标分解最基本的方式是()。

A.按工程内容分解

B.按时间分解

C.按总投资构成分解

D.按组织结构分解

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:在风险对策中，风险自留()。

A.既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性

B.只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性

C.不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性

D.既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性

正确答案:查看最佳答案

第2题:《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由()的人员担任。

A.3年以上监理工作经验

B.3年以上同类工程监理工作经验

C.5年以上监理工作经验

D.5年以上同类工程监理工作经验

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第4题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第5题:总监理工程师签发《工程复工令》的前一道程序是()。

A.总监理工程师签署《工程复工报审表》

B.建设单位批准总监理工程师签署审查意见的《工程复工报审表》

C.建设单位同意

D.专业监理工程师签署《工程复工报审表》

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第7题:不属于监理实施细则编制要求的是()。

A.内容全面

B.针对性强

C.可操作性强

D.总监理工程师编制

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于()。

A.数据库的结构

B.数据库中数据的详细程度

C.数据库中分类与编码体系的合理性

D.数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量

正确答案:查看最佳答案

第9题:确定清单项目综合单价的重要依据是()，在编制的工程量清单中必须对其进行准确和全面的描述。

A.项目编码

B.项目名称

C.计量单位

D.项目特征

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:建设工程要避免不断提高质量目标的倾向，这是建设工程质量控制的()应考虑的。

A.系统控制

B.全过程控制

C.全方位控制

D.投资控制

正确答案:查看最佳答案

第11题:依《招投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起，最短不得少于()日。

A.15

B.20

C.30

D.25

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列施工单位报审.报验用表中，需要由专业监理工程师审查，再由总监理工程师签署意见的是()。

A.单位工程竣工验收报审表

B.费用索赔报审表

C.分部工程报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第14题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第15题:建设工程监理工作中最常用的协调方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:在实践中，往往把()阶段作为投资控制的重要阶段。

A.初步设计

B.方案设计

C.施工图设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第17题:建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，其最主要成果是()。

A.风险清单

B.识别建设工程风险因素

C.建设工程风险分解

D.识别建设工程风险事件及其后果

正确答案:查看最佳答案

第18题:《建设工程监理规范》中所规定A类表是()。

A.建设单位用表

B.监理单位用表

C.承包单位用表

D.各方通用表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

A.工程施工承包合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。

第20题:工程建设程序中设计紧后的程序是()。

A.策划

B.施工

C.技术设计

D.交付使用

正确答案:查看最佳答案

第21题:特殊情况下，特别重大事故的批复自负责事故调查的人民政府收到事故调查报告之日起，最迟在()日内做出批复。

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:“按图施工”的要求表明，施工阶段是()的阶段。

A.以执行计划为主

B.实现建设工程价值

C.协调内容很多

D.无创造性劳动

正确答案:查看最佳答案

第23题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时()。

A.下达停工指令

B.报告建设单位

C.报告安全监督部门

D.报告质量监督部门

正确答案:查看最佳答案

第24题:新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的()派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。

A.监理方

B.投资方

C.设计方

D.施工方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第26题:风险识别的最主要成果是()。

A.风险清单损失值

B.风险清单

C.风险事件发生概率

D.风险度量值

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第28题:关于公开招标特点的说法，正确的是()。

A.属于限制性招标

B.招标费用较低

C.准备招标评标的工作量小

D.评标的工作量大

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第30题:业主提供满足监理工作需要的设施不包括()。

A.办公设施

B.交通设施

C.检查设施

D.生活设施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是()。

A.可行性研究阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.使用阶段

正确答案:查看最佳答案

第32题:工程建设监理委托合同中所说的第三方可以是()。

A.监理单位

B.业主

C.监理工程师

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

第33题:国家规定必须实施监理的工程项目目前尚未包括()。

A.赠款.捐款的工程建设项目

B.小型建设项目

C.市政.公用工程项目

D.政府投资的住宅工程项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第35题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第36题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第37题:()既要反映建设工程监理工作及建设工程实施情况，也能确保建设工程监理工作可追溯。

A.监理日志

B.监理月报

C.监理例会

D.工程质量评估报告

正确答案:查看最佳答案

第38题:纳税地点不在市区.县城.镇的企业，其综合税率为()。

A.3.41%

B.3.35%

C.3.28%

D.3.22%

正确答案:查看最佳答案

第39题:不同风险对策的适用性需从()方面考虑。

A.效果

B.代价

C.效果和代价

D.效果或代价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:信息管理的目的就是通过()，使决策者能及时.准确地获得相应的

A.对信息的合理分类

B.有组织的信息流通

C.建立信息管理系统

D.正确运用信息管理手段

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于项目监理机构中管理层次与管理跨度的说法，错误的是()。

A.管理层次是指组织的最高管理者到最基层实际工作人员之间等级层次的数量

B.管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数

C.管理跨度是指组织的最高管理层所管理下级人员数量总和

D.管理层次可分为三个层次，即决策层.中间控制层和操作层

正确答案:查看最佳答案

第42题:建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划是指()。

A.进度控制的合同措施

B.进度控制的经济措施

C.进度控制的技术措施

D.进度控制的组织措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列不属于项目监理机构组织协调方法的是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列有关流程图法的表述正确的是()。

A.流程图法能显示发生问题的损失值

B.运用流程图分析，工程项目管理人员可以明确地发现建设工程所面临的风险

C.流程图法能显示发生问题的损失发生概率

D.流程图法能显示发生问题的损失值，但无法显示发生问题的损失发生概率

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第46题:施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于()个。

A.4

B.10

C.5

D.3

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工监理机构的层次不包括()。

A.决策层

B.协调层和执行层

C.管理层

D.作业层

正确答案:查看最佳答案

第48题:总监理工程师是实现建设工程监理目标的最高责任者，应是向建设单位和工程监理单位所负责任的承担者，这体现了()原则。

A.公平.公正

B.权责一致

C.总监理工程师负责制

D.综合效益原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:检查承包单位投入工程项目的人力.材料.主要设备及其使用.运行状况，并做好检查记录，是()的职责。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:组织设计原则包括()。

A.主观能动原则

B.专业分工与协作统一原则

C.权责一致原则

D.才职相称原则

E.弹性原则

正确答案:查看最佳答案

第51题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第52题:在下列风险中，属于按风险产生原因划分的风险是()。

A.投机风险

B.政治风险

C.基本风险

D.经济风险

E.自然风险

正确答案:查看最佳答案

第53题:质量控制目标包括()。

A.设计质量控制目标

B.材料质量控制目标

C.设备质量控制目标

D.土建施工工程质量控制目标

E.设备制造质量控制目标

正确答案:查看最佳答案

第54题:监理工程师在监理工作中，应遵守()基本原则，为业主提供良好的服务。

A.权责一致

B.严格监理

C.公正监理

D.热情服务

E.总监理工程师负责制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:组织作为生产要素之一，具有()特点。

A.可以替代其它生产要素

B.不能被其它生产要素替代

C.能使其它生产要素合理配置

D.可以提高其它生产要素的使用效益

E.对提高经济效益具有作用

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第57题:工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有()。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.独立

E.科学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在将目标的实际值与计划值进行比较时，要注意以下几点:()。

A.明确目标实际值与计划值的内涵

B.合理选择比较对象

C.确定比较工作的人员

D.建立目标实际值与计划值的对应关系

E.确定衡量目标偏离的标准

正确答案:查看最佳答案

第59题:监理大纲的主要内容是:()。

A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介

B.拟达到的三大控制的目标

C.拟采用的监理方案

D.将提供给业主的监理阶段性文件

E.估计所需的监理费用

正确答案:查看最佳答案

第60题:在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是()。

A.维护建设单位和承建单位的合法权益

B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍

C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系

D.有足够的技术.经济资料和数据

E.实事求是.创造性地开展工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:在下列风险中，相互之间存在一定联系的是()。

A.政治风险

B.社会风险

C.经济风险

D.自然风险

E.技术风险

正确答案:查看最佳答案

第62题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第63题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第64题:平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。

A.工程情况

B.市场情况

C.贷款协议要求

D.业主对施工方要求

E.分包的实力

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第66题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第67题:总监理工程师负责制的内涵是:()。

A.总监理工程师是工程监理的责任主体

B.总监理工程师是工程监理的义务主体

C.总监理工程师是工程监理的权力主体

D.总监理工程师是工程监理的利益主体

E.总监理工程师是工程监理的协调主体

正确答案:查看最佳答案

第68题:监理工程师在目标分解工作中，应力求满足()要求。

A.目标控制全面性

B.目标控制动态性

C.目标实现过程的系统性

D.与组织结构的一致性

E.目标与控制措施的统一性

正确答案:查看最佳答案

第69题:在下列情况中的()，业主可以直接委托工程监理企业。

A.外资工程

B.机密工程

C.规模较小的工程

D.大型工程

E.原工程监理企业续用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第71题:《建设工程监理规范》规定，下列人员中的()均需具有监理工程师资格。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.子项目监理工程师

E.监理员

正确答案:查看最佳答案

第72题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。

A.更准确地认识风险

B.降低风险发生的概率

C.建立最终风险清单

D.保证目标规划的合理性和计划的可行性

E.合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:主动控制与被动控制相比较，前者具有()特点。

A.全面性

B.预见性

C.超前性

D.时滞性

正确答案:查看最佳答案

第74题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第75题:在下列监理文件中，要求建设单位和监理单位长期保存，并送城建档案管理部门保存的是()。

A.监理实施细则

B.工程开工／复工审批表

C.质量事故报告及处理意见

D.合同变更材料

E.工程竣工决算审核意见书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。

A.建立非基金储备

B.从现金净收入中支出

C.保险

D.自我保险

E.母公司保险

正确答案:查看最佳答案

第77题:在下列工作中，属于施工准备阶段工作的是()。

A.招聘并培训生产人员

B.组织施工招标投标

C.征地.拆迁和平整场地

D.办理施工许可证

E.组织设备.材料定货

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新四川省监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。