[点击进入2023版重庆市二级注册建造师试卷]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元;本次事故属于()。
A.重大事故
B.特别重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:造成10人死亡，直接经济损失900余万元的建设安全事故属于重大事故;国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故——造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;重大事故——造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;较大事故——造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;一般事故——造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
第1题:关于工程建设强制性标准实施的说法，正确的是()。
A.强制性国家标准发布后实施前，企业应当继续执行原强制性国家标准
B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料，一律不得使用
C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告
D.工程建设中采用国际标准，而现行强制标准未作规定的，建设单位应当向省级住房城乡建设部门备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误，强制性国家标准发布后实施前，企业可以选择执行原强制性国家标准或者新强制性国家标准；B错误，建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用；D错误，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。
第2题:下列属于行政处罚行为的是()。
A.拘役
B.罚金
C.撤职
D.没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查行政处罚的种类。根据《行政处罚法》第8条的规定，行政处罚的种类包括:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定，本题应选D。拘役.罚金属于刑罚;行政拘留.罚款才属于行政处罚;撤职属于行政处分
第3题:房屋建筑施工总承包三级企业法定的净资产为()。
A.净资产1亿元以上
B.净资产4000万元以上
C.净资产2500万元
D.净资产800万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是施工企业资质的法定条件。房屋建筑施工总承包三级企业净资产800万元以上。P53。
第4题:关于承揽合问当事人权利义务的说法，正确的是()。
A.定作人不得中途变更承揽工作的要求
B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料
C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果
D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第5题:以下案件中构成工程重大安全事故罪的是()。
A.桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足.混凝土强度不够，竣工前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失500万元
B.节能改造施工中未通知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡
C.某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高处坠落，造成升降机中9名工人全部遇难
D.住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1名工人身亡
正确答案:查看最佳答案
参考解析:D比较难，该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌，也不属于临时工程临时设施不符合国家标准，而应认定为开发商负责人“违章指挥”。
第6题:下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。
A.伤亡事故处理报告制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设工程安全生产管理基本制度包括:安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
第7题:根据《绿色施工导则》，力争再利用和回收率达到30%的是()。
A.碎石类建筑垃圾
B.建筑物拆除产生的废弃物
C.土石方类建筑垃圾
D.建筑垃圾
正确答案:查看最佳答案
参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。
第8题:根据《建筑业企业资质管理规定》，不属于建筑业企业资质序列的是()。
A.工程总承包
B.施工总承包
C.专业承包
D.施工劳务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和施工劳务三个序列。
第9题:施工企业取得法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工企业是以盈利为目的的企业法人，必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。
第10题:(1)对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供
D.受自然地域限制的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。
第11题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业坠落摔伤的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故的应当认定为工伤，A中负主要责任，所以不能认定为工伤。P232
第12题:招标人要求中标人提供履约保证金，中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
第13题:按照一定标准，划分上下级法院之伺受理第一审民事案件分工和权限的管辖是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.专属管辖
D.指定管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查民事诉讼的法院管辖。级别管辖，是指按照一定标准，划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限，本题应选A。
第14题:张阳15周岁，因智力超常被某大学录取。在入学半年后有一项重大专利，与某公司达成转让该专利的协议，则该转让协议()。
A.有效
B.效力未定
C.无效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查效力待定合同。效力待定合同，是指合同成立之后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同。效力待定合同主要包括:限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同;无权代理人以被代理人名义订立的合同;无处分权人所订立合同。张阳15周岁，属于限制行为能力人，转让专利协议属于其不能独立签订的合同。因此，其签订的合同为效力待定合同，必须经过其法定代理人追认后方能有效，因此本题应选B。
第15题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。
A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以变更施工项目负责人
B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册制另一企业
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
第16题:某项目分期开工建设，开发商二期工程3.4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，施工单位的正确做法是()。
A.继续按图施工
B.按现行图集套改后继续施工
C.及时向相关单位提出修改建议
D.由施工单位技术人员修改图纸
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故选项C正确。
第17题:《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.30日
B.60日
C.15日
D.90日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
第18题:市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容，应在()编制完成。
A.进场前
B.施工前
C.开挖前
D.放样前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:下列关于专利的说法，错误的是()。
A.发明专利权的期限为20年
B.专利包括发明.实用新型和外观设计
C.实用新型专利权的期限为10年
D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。
第20题:不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()
A.债务人先履行合同
B.债权人先履行合同
C.双方同时履行合同
D.无先后关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。
第21题:·按照我国《合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是()。
A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同
B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质
D.建设工程必须进行招标而未招标.经当事人双方协商签订的书面承包合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是无效合同。选项A属于违反法律强制性规定的无效合同;选项B属于法律没有明确规定的，一般以有效合同对待;选项C属于违反《建筑法》强制性规定的无效合同;选项D属于违反《建筑法》强制性规定的无效合同。P121。
第22题:下列可以不招标的建设工程项目是()。
A.使用国家政策性贷款的项目中合同估算价为80万元的监理合同
B.使财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同
C.国家融资的供水项目中合同估算价为2000万元的施工合同
D.防洪工程项目中估算价为500万元的材料采购合同
正确答案:查看最佳答案
第23题::以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在鉴定国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和过程土地出让合同，向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
第24题:建设工程发生质量事故，有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为()。
A.6小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项C正确。
第25题:施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤
C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人
D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。
第26题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是()。
A.此案应由中级人民法院管辖
B.此案应由赵某住所地人民法院管辖
C.此案应由周某住所地人民法院管辖
D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。
第27题:关于工程建设强制性国家标准，说法正确的是()。
A.标准可以由行业主管部门发布
B.标准文本应当免费向社会公开
C.对标准解释的效力低于标准本身
D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A项错误，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。C项错误，标准解释的效力等于标准本身。D项错误，复审周期一般不得超过5年。
第28题:甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。
A.提出反诉
B.提出和解
C.提出管辖权争议
D.提出上诉
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。
第29题:页从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间()计算。
A.不再
B.重新
C.继续
D.单独
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。
第30题:按照《劳动合同法》，()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;
D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。
第31题:下列法律中，属于民法商法的是()。
A.政府采购法
B.公司法
C.招标投标法
D.劳动法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民法是规定并调整平等主体的公民间.法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分。选项A.C属于经济法;选项D属于社会法。
第32题:根据《政府采购法实施条例》，()政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:2014年8月经修改后颁布的()《中华人民共和国政府采购法》规定，政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。2015年1月颁布的《中华人民共和国政府采购法实施条例》进一步规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一采购方式采购。
第33题:根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。P75
第34题:《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成()。
A.工程重大安全事故罪
B.串通投标罪
C.重大劳动安全事故罪
D.重大责任事故罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是重大劳动安全事故罪。《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。
第35题:在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划
B.设计
C.施工
D.验收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关.施工设计图设计文件审查单位.建筑安全监督管理机构.工程质量监督机构的技术人员必须熟悉.掌握工程建设强制性标准。
第36题:(1)某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:有下列情形之一的，合同无效:一方以欺诈.胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律.行政法规的强制性规定。P121
第37题:根据《招标投标法》，()可以确定中标人的主体是()。
A.经招标人授权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C.经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
第38题:按照《标准化法》的规定，()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准，可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是()。
A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开
B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告
C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理
D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A项错误，重大事故隐患治理挂牌督办应当向社会公开，接受社会监督。B.C项错误，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。
第40题:某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由()组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定
第41题:根据法律规定，下列免责条款无效的是()。
A.合同当事人一方受益
B.涉及不可抗力造成的对方财产损失
C.造成对方人身损害
D.约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效:(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
第42题:37，2013年2月10日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年4月1日租赁给乙作为车间。同年3月13日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续。对甲与乙2月10日所签订合同的性质，下列说法正确的是()。
A.该合同为效力待定合同
B.该合同为可撤销合同
C.该合同为有效合同
D.该合同为无效合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《合同法》第229条规定，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。甲.乙于2月10日签订的租赁合同具备合同生效的四个条件，因而是有效合同。
第43题:投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件
B.投标截止
C.评标结束
D.发出中标通知书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点；在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。
第44题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。
A.与合同计划工期一致
B.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
D.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建筑意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第45题:下列权利证书中，不可以进行质押的是()。
A.股权证书
B.存单
C.仓单
D.房屋产权证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:可以进行质押的质物是动产或权利，D项属于不动产，不可以进行质押。
第46题:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的()裁定并执行。
A.最高人民法院
B.高级人民法院
C.中级人民法院
D.基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院栽定并执行。
第47题:根据《行政处罚法》，下列选项属于行政处罚的是()。
A.没收财产
B.罚金
C.撤职
D.责令停产停业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《行政处罚法》:第8条的规定，行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。
第48题:未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担()责任。
A.侵权
B.违约
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。
第49题:以下属于建造师不予注册情形的是()。
A.张某于2011年6月被吊销注册证书，2014年3月份申请注册
B.范某申请注册时，已年满62周岁
C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间
D.齐某同时受聘于两个建筑企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。
第50题:某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。
A.甲.乙承担连带赔偿责任
B.建设单位与甲有合同关系，应由甲承担赔偿责任
C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任
D.甲和乙承担按份赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
第51题:施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。
A.第一次付款期限届满
B.最后一次付款期限届满
C.每次付款期限届满
D.提交工程款支付申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是诉讼时效期间的起算。《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》和《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。
第52题:根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，正确的是()。
A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡
B.生活区与生产区尽量分开布置
C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物
D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B选项错误，生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。C选项错误，施工现场搅拌站.仓库.加工厂.作业棚.材料堆场等布置应尽量靠近现有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。D选项错误，施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路。减少道路占用土地。
第53题:关于仲裁调解的说法，正确的是()。
A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书
C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书
D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仲裁裁决书的法律效力与签收后的仲裁调解书一致。仲裁调解达成协议的，仲裁庭可以根据协议的内容制作裁决书。仲裁调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
第54题:下列不属于施工企业资质法定条件的是()。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件:有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。
第55题:在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同是引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据。
第56题:仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。
A.发出
B.当事人收到
C.申请撤销期限届满
D.作出
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是仲裁裁决。裁决书自作出之日起发生法律效力。仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼，当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。
第57题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选A。
第59题:关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向人民法院申请执行；B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行；C错误，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D正确，申请仲裁裁决强制执行的期间为2年。P337
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:关于施工现场大气污染防治的说法，正确的有()。
A.小型工程的工程造价可以不列支防治扬尘污染的费用
B.暂时不能开工的施工工地，施工企业应当对裸露地面进行覆盖
C.施工合同应当明确施工企业扬尘污染防治责任
D.工程渣土.建筑垃圾应当进行资源化处理
E.施工工地应当公示扬尘污染防治相关信息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A选项错误，建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。B选项错误，暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化.铺装或者遮盖。
第61题:发.承包双方需要在质量保修书中明确的是()。
A.保修范围
B.保修人员
C.保修金的预留和返还
D.保修期限
E.保修责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任等。
第62题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C.建设单位为洗钱而订立的施工合同
D.显失公平的合同
E.一方乘人之危与他人订立的合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。
第63题:关于建设用地使用权的说法，正确的有()。
A.建设用地使用权只可以在地上设立
B.建设用地使用权因出让合同生效而设立
C.住宅建设用地使用权期满自动续期
D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地
E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。
第64题:下列关于仲裁裁决书的说法，不正确的有()。
A.裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写
B.裁决书由仲裁员签名后，须加盖仲裁庭印章
C.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，也必须在裁决书上签名，此点和民事诉讼中是相同的
D.当事人收到裁决书后，因业务繁忙一直没有时间申请执行，2个月后申请执行时才发现仲裁裁决书将赔偿金额300万元，少写了一个零，则当事人可以先申请仲裁庭补正，再申请执行
E.仲裁裁决的作出，标志着当事人之间纠纷的最终解决
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》第54条规定，仲裁裁决书应当写明仲裁请求.争议事实.裁决理由.裁决结果.仲裁费用的负担和裁决日期。当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写。仲裁裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会印章。对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，可以签名，也可以不签名。故A项正确，B.C项错误。仲裁裁决从裁决书做出之日起发生法律效力，其他任何机关或个人均不得变更仲裁裁权，D项错误。仲裁裁决的做出，标志着当事人之间的纠纷的最终解决，E项正确。故本题选B.C.D。
第65题:注册建造师申请延续注册应提交的材料包括()。
A.原注册证书
B.工作调动证明
C.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料
D.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件
E.注册建造师延续注册申请表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是注册建造师申请延续注册应提交的材料。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料:(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书;(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。
第66题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。
A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记
C.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施
E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。
A.投标人之间约定中标人
B.不同投标人的投标文件相互混装
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
E.不同投标人的投标报价呈规律性差异
正确答案:查看最佳答案
第68题:下列选项中属于行政强制措施的是()。
A.排除妨碍.恢复原状
B.代履行
C.划拨存款
D.限制公民人身自由
E.冻结汇款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政强制措施包括:限制公民人身自由;查封场所.设施或者财物;扣押财物;冻结存款.汇款;其他行政强制措施。
第69题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。
A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误
C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建，造成建设单位费用增加
D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.
第70题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。
A.项目经理越权订立的合同
B.材料员私自出售废旧钢材
C.因重大误解订立的合同
D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同
E.在订立合同时显失公平
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。
第71题:下列可以不进行招标的建筑工程项目有()。
A.抢险救灾项目
B.利用扶贫资金以工代赈项目
C.必须向原中标人采购工程，否则不能满足功能配套要求的项目
D.采用不可替代的专有技术
E.建筑面积500平方米的社区医院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:社区医院虽然规模很小，但是属于关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目的范围，必须进行招标。
第72题:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有()情形，可以邀请招标。
A.涉及公众安全的
B.采用公开招标方式费用比邀请招标费用高.的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的
D.技术复杂或者有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的
E.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是邀请招标。《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第73题:关于法律效力层级，下列说法正确的有()。
A.《建设工程安全生产管理条例》和《工程建设项目施工招标投标办法》处于同一层级
B.《招标投标法卖施条例》和《建设工程安全生产管理条例》处于同一层级
C.《北京市招标投标条例》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
D.《工程建设项目施工招标办法》和《评示委员会和评标方法暂行规定》处于同一层级
E.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查法的效力层级。在我国，宪法居于最高法律地位，其次是法律.行政法规等。A选项半《建设工程安全生产管理条例》属于行政法规，《工程建设项目施工招标投标办法》属于部门规章，行政法规高于部门规章，A错误。《招标投标法实施条例》和《建设工程安全生产管理条例》均属于行政法规，处于同一层级，B正确。《北京市招标投标条例》属于地方性法规;《北京市建设工程招标按标监督管理规定》属于地方政府规章，同一个地方的地方性法规高于地方政府规章，C错误。《工程建设项目施工招标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》均属于部门规章，效力相同，D正确。《政府釆购货物和服务招标投标管理办法》属于部门规章，《北京市建设工程招标投标监督管理规定》属于地方政府规章，二者效力相同，E正确。
第74题:下列责任中，属于行政处罚的有()。
A.罚金
B.责令停产停业
C.暂扣或者吊销执照
D.行政拘留
E.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政处罚有:警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物.责令停产停业.暂扣或者吊销许可证(执照).行政拘留。
第75题:根据《合同法》应当采用书面形式的合同有()
A.建设工程勘察合同
B.委托合同
C.建设工程施工合同
D.承揽合同
E.建设工程设计合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程施合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。P106
第76题:根据《物权法》的相关规定，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
第77题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标2015年二建答案
D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有()
A.施工合同
B.加工承揽合同
C.定金合同
D.借款合同
E.运输合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版重庆市二级注册建造师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《担保法》规定，因保管合同.运输合同.加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。
第79题:下列情形中，符合工程发包。分包管理相关规定的有()
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C.施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包
D.施工企业将包含人。机。料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑法严禁肢解发包，也不可以分解为若干标段进行招标。
