[点击进入注册监理工程师在线真题库]
每个人都不得不面对考试, 在面对"注册监理工程师在线真题库"时,洛克曾经说过,学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。这启发了我们, 这启发了我们, 一般来说,学问二字,须要拆开看,学是学,问是问。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们学习之旅吧!最后的祝福:考试即将来临,或许你有些焦急紧张,或许有些不安担心,或许正在为一道数学题而绞尽脑汁,或许我帮不上什么忙,就祝你考试顺利吧!~用平常心对待,问心无愧,尽力就好!~加油!~
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保是()。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
第2题:建设工程总承包合同的履行不包括()。
A.合同应明确双方责任
B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行
C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包
D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可
正确答案:查看最佳答案
第3题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同,()。
A.由被代理人和代理人承担连带责任
B.由行为人承担责任
C.经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
D.未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第5题:()负责支付咨询顾问费用,()负责支付专业分包商的费用。
A.雇主,承包商
B.雇主,项目经理
C.承包商,雇主
D.承包商,项目经理
正确答案:查看最佳答案
第6题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同
B.因战争导致在建工程合同工期延长
C.因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:招标人确定中标人后()D内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.15
B.30
C.25
D.60
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
第9题:当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。
A.格式条款
B.仲裁条款
C.固定条款
D.质量条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:依据FIDIC《施工合同条件》的规定,工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.缺陷通知期开始
B.工程照管责任移交
C.可以办理竣工结算
D.承包合同的全部义务已完成
正确答案:查看最佳答案
第11题:当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,()。
A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
B.仲裁机构可裁定变更该合同
C.仲裁机构可裁定撤销该合同
D.应移交法院判定变更该合同
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:招标项目设有标底的,标底应当在()时公布。
A.公布招标公告
B.发售招标文件
C.开标
D.评标
正确答案:查看最佳答案
第14题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
第15题:监理合同自()开始生效。
A.合同签字之日
B.开工或材料运抵施工场地之日起
C.监理单位实际开始监理工作之日
D.承包合同开始执行之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:承包人对施工专业分包管理的职责是()。
A.负责专业分包工程的施工组织管理
B.审查专业工程分包人的质量保证体系
C.选派分包工程的项目经理
D.负责对分包工程进行全面的质量检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调,承担如同主合同履行过程中监理人的职责,包括审查分包工程进度计划.分包人的质量保证体系.对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。
第17题:甲.乙双方签订合同时,丙方向甲方提供合同担保。履行过程中,甲.乙双方通过协商对合同做了重要变更,但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后,甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是由于()。
A.甲方未将变更事项通知丙方,该损失由甲.乙双方承担
B.甲方未将变更事项通知丙方,丙方赔偿该部分损失的一半
C.丙方提供了合同担保,应承担全部赔偿责任
D.甲方未将变更事项通知丙方,丙方对该部分损失不承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
第18题:邀请招标中,邀请对象的数目不应少于()家。
A.2
B.3
C.5
D.7
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械.车辆
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产,D项属于动产。
第20题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审,内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中,施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理,本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第21题:施工合同履行过程中,可以采用按月计量支付.按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是()。
A.合同约定的合同价款
B.追加的合同价款
C.工程预付款
D.工程进度款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。
A.中标通知书
B.协议书
C.投标书
D.招标书
正确答案:查看最佳答案
第23题:在建设工程施工过程中,工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行,并给承包人造成损失,但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题,则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案:查看最佳答案
第24题:某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。
A.社会动乱影响施工进度
B.恶劣气候影响施工安全
C.图纸设计错误导致的工程返工
D.地震灾害导致施工暂停
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
第27题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。
第28题:对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后()D内,组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。
A.14
B.28
C.30
D.34
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第30题:建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地
B.仲裁申请人所在地
C.纠纷发生地
D.双方协商选定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:建设监理招标的最大特点是()。
A.非常注重监理单位的报价
B.邀请招标人较多
C.很注重监理单位能力的选择
D.很注重监理单位的资金状况
正确答案:查看最佳答案
第32题:设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。
A.设计任务书
B.总概算
C.施工图设计
D.初步设计文件
正确答案:查看最佳答案
第33题:下列不属于法人分类的是()。
A.社团法人
B.行政法人
C.基金法人
D.事业法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。
第34题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主体。
A.设计单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.勘察单位
正确答案:查看最佳答案
第35题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人,也可以是联合体
C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第36题:施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则()。
A.发包人承担全部费用,工期相应顺延
B.发包人承担全部费用,工期不予顺延
C.承包人承担全部费用,工期不予顺延
D.承包人承担全部费用,工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:安装工程具备试车条件时,承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。
A.12
B.24
C.48
D.72
正确答案:查看最佳答案
第38题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成,也可以分次移交
B.只能一次移交完成,不可以分次移交
C.只能分次移交完成,不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。
第39题:设计施工总承包合同模式下,履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。
A.从签订合同日起,至缺陷通知期结束
B.从签订合同日起,至完成施工义务
C.从工程开工日起,至完成保修义务
D.从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证设计质量,配合施工.按合同约定参加工程验收工作,是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第41题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见。
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第42题:A公司欠银行货款200万元,现该公司将一部分资产分离出去,另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题,存在以下意见,其中正确的是()。
A.应当由a公司承担清偿责任
B.应当由b公司承担清偿责任
C.应当由a公司和b公司承担连带责任
D.a公司和b公司均不再承担清偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。
第44题:对拟验收的单位工程,总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认,并上报建设单位,同时提出“工程质量评估报告”,“工程质量评估报告”要由()共同签署。
A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位
B.总监理工程师.监理单位技术负责人
C.项目经理.总监理工程师
D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第45题:建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为()。
A.合格
B.基本合格
C.不合格
D.基本不合格
正确答案:查看最佳答案
第47题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法,错误的是()。
A.一方当事人要求变更或解除合同时,在未达成新的协议以前,原合同仍然有效
B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更
C.供货方提供的货物数量不够,采购方可以拒收货物
D.采购方对合同约定的订购数量拒收,要承担中途退货的责任
正确答案:查看最佳答案
第48题:某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第49题:采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起()年内未通知出卖人的,视为标的物的质量符合约定。
A.两
B.三
C.四
D.五
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:施工合同示范文本规定,因()等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
正确答案:查看最佳答案
第51题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。
A.工程移交证书
B.工程接受证书
C.履约证书
D.缺陷责任期终止证书
E.工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《标准施工合同》,关于签约合同价的说法,正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。
第55题:在施工招标中,进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。
A.施工内容的专业要求
B.施工现场条件
C.投标人的财务能力
D.对工程总投资的影响
E.投标人的工程经验
正确答案:查看最佳答案
第56题:进行地质勘察时,按照《建设工程勘察合同》范本的要求,应由发包人承担责任的情况包括()。
A.钻机动力的燃油费
B.钻探设备的进场费用
C.修建进入勘察现场临时道路的费用
D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用
E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费
正确答案:查看最佳答案
第57题:《合同法》规定,解决合同纠纷的方式有()。
A.双方协商
B.去造价管理部门
C.调解
D.去质监部门
E.仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第59题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第60题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第61题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第62题:合同主体的权利表现为()。
A.有权按照自己的意志作出某种行为
B.必须按照对方的要求不得作出某种行为
C.当权利受到侵害时要求法律保护
D.按照合同要求完成某种行为
E.强制对方作出某种合同内没有约定的行为
正确答案:查看最佳答案
第63题:《合同法》规定,下列经济合同属于无效()。
A.违反法律的合同
B.欺诈.胁迫订立的合同
C.恶意串通订立的合同
D.乘人之危订立的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第65题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
正确答案:查看最佳答案
第66题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第67题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第69题:在施工合同中,发包人的义务通常包括()。
A.平整施工场地
B.确保施工所需水.电供应
C.提供工程进度计划
D.负责施工现场的安全保卫
E.办理施工临时用地的批准手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第71题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。
第72题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,()的关系不是合同法律关系。
A.业主和指定分包商
B.业主和工程师
C.业主和分包商
D.承包商和指定分包商
E.业主与承包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第74题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
正确答案:查看最佳答案
第75题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.优先受偿该工程拍卖的价款
正确答案:查看最佳答案
第77题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第78题:可以质押的权利包括()。
A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单;
B.依法可以转让的股份.股票;
C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权;
D.房屋所有权证书
E.依法可以质押的其他权利。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。