[点击进入北京市监理工程师测试题目]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:工程项目的工作质量包括()及生产过程工作质量。
A.工序质量
B.社会工作质量
C.管理工作质量
D.技术工作质量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后,方可按规定归档。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.工程质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
第2题:工程项目建成后,难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.检验特殊性
D.终检局限性
正确答案:查看最佳答案
第3题:在现场配制的材料,()应进行级配设计与配合比试验,经试验合格后才能使用。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在现场配制的材料,施工单位应进行级配设计与配合比试验,经试验合格后才能使用。
第4题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单,提出审核意见,由()签发支付证书。
A.专业监理工程师
B.业主
C.总监理工程师
D.监理单位法人
正确答案:查看最佳答案
第5题:工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
正确答案:查看最佳答案
第6题:工程建设过程中,形成工程实体质量的阶段是()阶段。
A.决策
B.勘察
C.施工
D.设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:工程网络计划的工期优化是通过(),使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间
正确答案:查看最佳答案
第8题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时,中标人应为评标得分最高者。
第9题:涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经()审批后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.原施工图审查机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:对于重大工程项目,支付工程预付款应()。
A.预付合同金额的10%
B.预付合同金额的30%
C.按年度工程计划逐年预付
D.除暂列金额外,预付合同金额的15%
正确答案:查看最佳答案
第11题:由于业主原因,监理工程师下令工程暂停,导致承包商工期延误和费用增加,则停工期间承包商可索赔()。
A.工期.成本和利润
B.工期.成本,不能索赔利润
C.工期,不能索赔成本和利润
D.成本,不能索赔工期和利润
正确答案:查看最佳答案
第12题:组织流水施工时,划分施工段的最根本目的是()。
A.满足施工工艺的要求
B.可增加更多的专业工作队
C.提供工艺或组织间歇时间
D.使各专业队在不同施工段进行流水施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:设计概算的编制依据的审查不包括()。
A.合法性审查
B.合理性审查
C.时效性审查
D.适用范围审查
正确答案:查看最佳答案
第14题:专业监理工程师进行现场计量,应按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报()
A.建设单位
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.工程设计单位
正确答案:查看最佳答案
第15题:当控制图上的点子围绕中心线(平均值线)呈周期性变化时,说明生产过程()。
A.正常
B.基本正常
C.不正常
D.有时正常,有时不正常
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:建设工程组织流水施工时,相邻专业工作队之间的流水步距相等,且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是()。
A.固定节拍流水施工
B.加快的成倍节拍流水施工
C.一般的成倍节拍流水施工
D.非节奏流水施工
正确答案:查看最佳答案
第17题:对于涉及工程结构设计文件修改的设计变更,应由()进行修改。
A.施工图审查机构
B.有相应资质的设计单位
C.监理机构
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请,提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时,项目监理机构应建议建设单位组织设计.施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专会议。
第18题:有关合同和合同文件在处理质量事故中的作用是()。
A.可以对照设计文件,核查施工质量是否完全符合设计的规定和要求
B.可以根据所发生的质量事故情况,核查设计中是否存在问题或缺陷
C.确定在施工过程中有关各方是否按照合同有关条款实施其活动,借以探寻产生事故的可能原因
D.可用来与施工单位所提供的情况对照.核实
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:监理工程师控制质量的目的是()。
A.维护业主的建设意图,保证投资的经济效益
B.维护社会公共利益
C.保证技术法规和标准的贯彻执行
D.体现政府对工程项目的管理职能
正确答案:查看最佳答案
第20题:一般而言,为了方便合同管理和计价,需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。
A.机械费
B.人工费
C.材料费
D.管理费
正确答案:查看最佳答案
第21题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本,分别适用于()的委托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作,仅涉及岩土工程
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程,包括取得岩土工程的勘察资料,对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。
第22题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量,最重要的工作是审核与评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
正确答案:查看最佳答案
第23题:某新建项目,建设期为2年,估计需向银行贷款2000万元,贷款时间安排;第一年1000万元,第2年1000万元。年利率为10%,用复利法计算的该项目建设期贷款利息为()万元。
A.310
B.300
C.205
D.200
正确答案:查看最佳答案
第24题:为了有效地控制建设工程施工进度,建立施工进度控制目标体系时应()。
A.首选确定短期目标,然后在逐步明确总目标
B.首先按施工阶段确定目标,然后综合考虑确定总目标
C.将施工进度总目标从不同角度层层分解
D.将施工进度总目标直接按计划期分解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:在建设工程施工过程中,为了加快施工进度,可采取的组织措施包括()。
A.改进施工工艺
B.采用更先进的施工机械
C.增加每天的施工时间
D.改善劳动条件
正确答案:查看最佳答案
第26题:材料费的索赔不包括()。
A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨
C.由于承包商的原因造成材料损坏失效
D.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用
正确答案:查看最佳答案
第27题:工程质量事故发生后,涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。
A.原设计单位
B.事故调查组建议的单位
C.施工单位
D.法定检测单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:工序质量控制就是对()的控制。
A.施工工艺和操作规程
B.活动条件和效果
C.4mie因素
D.质量控制点
正确答案:查看最佳答案
第29题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。
A.调查组负责人
B.监理工程师
C.设计单位技术负责人
D.施工单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第30题:对工程项目质量形成的过程而言,工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。
A.项目可行性研究和决策
B.设计
C.施工
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:工程计量的方法中,()主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。
A.分解计量法
B.凭据法
C.断面法
D.图纸法
正确答案:查看最佳答案
第32题:在工程质量统计分析方法中,寻找影响质量主次因素的方法一般采用()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第33题:联动无负荷试车费属于()。
A.建设单位的设备购置费
B.建设单位的联合试运转费
C.建设单位的研究试验费
D.施工单位的设备安装工程费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:施工过程质量控制应以()的控制为核心。
A.质量控制点
B.施工预检
C.工序质量
D.隐蔽工程和中间验收
正确答案:查看最佳答案
第35题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供,双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3,招标人的基准价格为310元/M3,实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。
A.308.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00
正确答案:查看最佳答案
第36题:承包商未按合同约定时间完成工程,应对其的处罚是()。
A.拒绝签署付款凭证
B.进行误期损失赔偿
C.取消承包人资格
D.追究民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度,建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务,下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务,工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务,工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第38题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第39题:审查设备及安装工程概算时,应把重点集中在()的计算方面。
A.设备原价及运杂费
B.设备安装费用
C.设备购置费
D.设备清单和安装费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起()日内,向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A.15
B.20
C.25
D.30
正确答案:查看最佳答案
第41题:在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于()。
A.直接费
B.其他直接费
C.企业管理费
D.现场管理费
正确答案:查看最佳答案
第42题:在建筑工程施工质量验收时,对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。
A.抽样
B.全数
C.无损
D.见证取样
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:设计图纸是设计工作的最终成果,监理工程师应对设计图纸进行审核,施工图审核的内容着重于()。
A.工程所采用的设计方案是否符合总体方案要求
B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
C.是否满足使用功能及质量要求
D.工程与所在地区的环境是否协调
正确答案:查看最佳答案
第44题:凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,设计方案应经()审批后方可进行施工。
A.原审查机构
B.原设计单位
C.质量监督机构
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列工作内容中,属于进度监测系统过程的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.提出调整进度计划的措施
C.现场实施检查工程进度情况
D.分析j进度偏差对总工期的影响
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:下列费用中不属于静态投资的是()。
A.设备工器具购置费
B.建设单位管理费
C.建设期贷款利息
D.研究试验费
正确答案:查看最佳答案
第47题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时,主要比较的是()。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时,按照预定的评标规则,将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价,评标价最低的投标书为最优。
第48题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第49题:下列关于限额设计的表述中正确的是()。
A.限额设计以动态投资为控制对象
B.限额设计有利于提高设计方案的先进性
C.限额设计着眼于项目全寿命费用的节约
D.限额设计要求按分解的投资进行专业设计
正确答案:查看最佳答案
第50题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等,“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。
第51题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天,总时差为4天。通过检查分析,发现该工作的实际进度拖后,且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下,工作M的实际进度拖后()天。
A.1
B.4
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。
第53题:如果某特殊过程的工序能力指数为1.05,我们说该工序的能力()。
A.不足
B.尚可
C.足够
D.过剩
正确答案:查看最佳答案
第54题:采用估计工程量单价合同时,最后工程的总价是按()计算确定的。
A.业主提出的暂估工程量清单及承包商所填报的单价
B.业主提出的暂估工程量清单及其实际发生的单价
C.实际完成的工程量及承包商所填报的单价
D.实际完成的工程量及其实际发生的单价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀.具有代表性的要求。当采用计数抽样时,检验批的容量为16~25之间,检验批最小的抽样数量为()。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
第56题:质量控制的目的是()。
A.致力于满足质量要求
B.增强满足质量要求的能力
C.致力于提供质量要求得到满足的信任
D.制定质量目标.规定过程和资源,以实现其目的
正确答案:查看最佳答案
第57题:组织流水施工时,流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间
D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:价值工程定义中的成本是指()。
A.一次性投资费用
B.使用过程中的维修费用
C.使用过程中的运营费用
D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用
正确答案:查看最佳答案
第59题:双代号网络图中虚工作的特征是()。
A.不消耗时间,但消耗资源
B.不消耗时间,也不消耗资源
C.只消耗时间,不消耗资源
D.既消耗时间,也消耗资源
正确答案:查看最佳答案
第60题:在工程双代号网络计划中,某项工作的最早完成时间是指其()。
A.完成节点的最早时间与工作自由时差之差
B.开始节点的最早时间与工作自由时差之和
C.完成节点的最迟时间与工作总时差之差
D.开始节点的最早时间与工作总时差之和
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是()。
A.监理合同中有关工期的要求
B.施工总进度计划
C.工程条件的落实情况
D.单位工程施工进度计划
正确答案:查看最佳答案
第62题:原有日产产品10屯的某生产系统,现拟建相似的生产系统,生产规模比原有的增加2倍,用生产规模指数法估计投资额需要增加约()。(指数设为0.5)
A.1.4倍
B.1.7倍
C.70%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
第63题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。
A.设计差错
B.盲目抢工
C.使用不当
D.违背基本建设程序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
A.7
B.14
C.28
D.90
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由意可知答案为90天。
第65题:项目的可行性研究直接影响项目的()。
A.决策质量和施工质量
B.设计质量和施工质量
C.施工质量和竣工验收质量
D.决策质量和设计质量
正确答案:查看最佳答案
第66题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程,并按施工过程成立相应的专业工作队,各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程,同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行,使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。
A.依次
B.平行
C.流水
D.搭接
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:用以保证工程建设中各个环节相互衔接,确保工程项目按期投产或交付使用的是()。
A.投资计划年度分配表
B.工程项目进度平衡表
C.年度竣工投产交付使用计划表
D.工程项目一览表
正确答案:查看最佳答案
第68题:质量控制是指()。
A.产品的质量符合规范.标准和图纸的要求
B.为达到质量要求所采取的作业技术和活动
C.为提供证据表明实体满足质量要求而进行的有计划和有系统的活动
D.确定产品质量的目标和要求的活动
正确答案:查看最佳答案
第69题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。
A.偶然性因素
B.不利因素
C.系统性因素
D.控制性不利参数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:在工程网络计划执行过程中,如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时,需要调整的工作对象应是该工作的()。
A.平行工作
B.紧后工作
C.后续工作
D.先行工作
正确答案:查看最佳答案
第71题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量,或将产品拆卸.解体来检查其内在质量,这体现了工程质量()的特点。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检的局限性
D.评价方法特殊性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验,发现隐蔽的质量缺陷。因此,工程项目的终检存在一定的局限性。
第72题:建筑工程项目法人获得建设用地许可后,必须根据该地块城市控规要求,具体编制项目修建性详细规划,报()审批认可。
A.当地政府
B.国家土地管理部门
C.规划行政主管部门
D.建设部
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第74题:()是指业主向国家汇报建设成果和财务状况的总结性文件。
A.建设项目竣工决算
B.施工总结报告
C.施工单位报送的竣工资料
D.工程质量评估报告
正确答案:查看最佳答案
第75题:某企业年初从金融机构借款3000万元,月利率1%,按季复利计息,年末一次性还本付息,则该企业年末需要向金融机构支付的利息为()万元。
A.360.00
B.363.61
C.376.53
D.380.48
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个()。
A.单项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.子分部工程
正确答案:查看最佳答案
第77题:当各层次标准出现矛盾时,应以上级标准或管理部门的为准,在使用功能方面应遵守()标准。
A.上限
B.下限
C.上限或下限
D.上级
正确答案:查看最佳答案
第78题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。
A.施工准备
B.设计
C.设计准备
D.前期决策
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下列关于流水施工参数的说法中,正确的是()。
A.流水强度是指完成一个施工段所需要耗用的时间
B.流水步距的大小与施工过程数相关
C.相邻两个施工过程(或专业队)相继开始的施工最小时间间隔为流水步距
D.流水强度与所投入的资源种类无关
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:工程承包单位资质是综合考核了企业的()等情况后确定的。
A.建设业绩
B.技术水平
C.人员素质和管理水平
D.资金
E.质量体系认证情况
正确答案:查看最佳答案
第81题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第82题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。
A.保证项目建设的连续性
B.增强建设工作的预见性
C.确保项目按期动用
D.编报工程建设年度计划的依据
E.使建设前期的各项工作相互衔接,时间得到控制
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。
A.勘察设计费
B.建设期贷款利息
C.新开征税费
D.建设单位管理费
E.汇率变动部分
正确答案:查看最佳答案
第84题:验收建筑工程地基与基础部分工程质量时,应由()参加。
A.施工单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.总监理工程师
D.勘察单位项目负责人
E.建设单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:下列报审.报验表中,只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。
A.分部工程报验表
B.单位工程竣工验收报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程材料.构配件.设备报审表
E.分包单位资格报审表
正确答案:查看最佳答案
第86题:下列费用中,属于直接费的有()。
A.现场材料二次搬运费
B.混凝土添加剂费
C.脚手架.模板摊销费
D.冬雨季施工增加费
E.现场临时设施费
正确答案:查看最佳答案
第87题:以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是()。
A.编制资金使用计划,确定.分解投资控制目标
B.复核工程付款账单,签发付款证书
C.对设计变更进行技术经济比较,严格控制设计变更
D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性
E.在施工中进行投资跟踪控制,及时发现偏差并采取纠偏措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:某项目,建设期为2年,现金***部分为银行贷款,贷款年利率为4%,按年计息且建设期不支付利息,每一年贷款额为1500万元,第二年贷款额1000万元,假设贷款在每年的年中支付,建设期贷款利息的计算,正确的有()。
A.第一年的利息为30万元
B.第二年的利息为60万元
C.第二年的利息为81.2万元
D.第二年的利息为82.4万元
E.两年的总利息为112.4
正确答案:查看最佳答案
第89题:工程网络计划的计算工期等于()。
A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间
B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值
C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间
D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间
E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值
正确答案:查看最佳答案
第90题:下面所列条款中,可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有()。
A.现场监督检查
B.发布监理工程师指令
C.审核承包单位资质
D.利用支付手段
E.审核有关技术文件.报告和报表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第92题:某工作计划进度与实际进度如下所示,图中标明该工作()。
A.在第1周内按计划正常进行
B.在第2周末拖欠5%的任务量
C.在第3周后半周末按计划进行
D.第5周内实际进度拖后5%
E.截至检查日期实际进度拖后
正确答案:查看最佳答案
第93题:质量管理体系认证的实施程序包括()。
A.提出申请
B.质量管理体系层次编制
C.质量管理体系文件编制
D.认证机构进行审核.审批与注册发证
E.质量管理体系的实施运行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明()。
A.作1-6的自由时差为2
B.工作2-3的自由时差为1
C.工作2-4为关键工作
D.工作2-5的自由时差为o
E.工作4-7的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
第95题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。
A.行业甲级
B.行业乙级
C.专项甲级
D.专项乙级
E.行业丙级
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中,属于施工与管理不到位的有()。
A.采用不正确的结构方案
B.未经设计单位同意擅自修改设计
C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考
D.施工方案考虑不周全
E.图纸未经会审参考d
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:在施工过程中,调整施工进度计划的技术措施包括()。
A.增加工作面
B.改进施工计划
C.增加施工人员
D.采用更先进的施工机械
E.采用更先进的施工工艺和施工技术
正确答案:查看最佳答案
第98题:在以下项目中,()属于生产过程的工作质量。
A.政治工作质量
B.管理工作质量
C.技术工作质理
D.后勤工作质量
E.质量回访和保修服务的质量
正确答案:查看最佳答案
第99题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。
A.权威性
B.约束性
C.通用性
D.普遍性
E.制约性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时,检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示,自此可得正确的结论有()。
A.第30天检查时,工作c实际进度提前10天,不影响总工期
B.第30天检查时,工作d实际进度正常,不影响总工期
C.际进度提前10天,不影响总工期b.第30天检查时,工作d实际进度正常,不影响总工期c.第70天检查时,工作g实际进度拖后10天,影响总工期
D.际进度正常,不影响总工期c.第70天检查时,工作g实际进度拖后10天,影响总工期d.第70天检查时,工作f实际进度拖后10天,不影响总工期
正确答案:查看最佳答案
第101题:制定质量处理方案,应体现安全.可靠.不留隐患.满足建筑物的功能和使用要求L及()等原则。
A.设计单位认可
B.监理签证
C.技术可行
D.施工方便
E.经济合理
正确答案:查看最佳答案
第102题:建设项目的竣工决算由()组成。
A.竣工验收标准
B.竣工决算报告说明书
C.竣工工程平面示意图
D.竣工决算报表
E.工程造价比较分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:质量记录是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结构的客观反映。下列选项中,属于质量体系有关的记录的是()。
A.培训记录
B.纠正预防措施记录
C.内部审核记录
D.监理旁站记录
E.合同评审记录
正确答案:查看最佳答案
第104题:工程项目设计阶段对专业设计方案的质量控制重点是审核()等方面。
A.设计规模
B.设计参数
C.占地面积
D.设计标准
E.设备和结构选型
正确答案:查看最佳答案
第105题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第106题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分,一般由编制说明和综合概算表2个部分组成,其编制说明主要包括的内容有()。
A.编制依据
B.编制方法
C.主要材料和设备的数量
D.计算回收金额
E.投资分析
正确答案:查看最佳答案
第107题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。
A.施工原因
B.客观原因
C.业主原因
D.物价上涨
E.设计原因
正确答案:查看最佳答案
第108题:下列哪些属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容()。
A.对拟建项目进行经济评价
B.编制设计概预算
C.协助建设单位与承建单位签订承包合同
D.签署工程付款凭证
E.执行工程承包合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。
A.施工现场质量管理检查记录
B.施工图设计文件审查记录
C.施工过程作业活动质量记录
D.工程材料质量记录
E.工程有关合同文件评审记录
正确答案:查看最佳答案
第110题:单位工程质量评定内容包括()。
A.所含分项工程
B.所含分部工程
C.实测允许偏差项目
D.质量保证项目
E.观感质量
正确答案:查看最佳答案
第111题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时,审核的重点包括()。
A.设计依据
B.设计参数
C.设计规模
D.设备及结构的选型
E.项目组成及布局
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。
A.控制设计变更
B.k控制加工作业条件
C.处置不合格零件
D.明确设备制造过程的要求
E.检查工序产品
正确答案:查看最佳答案
第113题:施工进度计划初始方案编制完成后,需要检查的内容有()。
A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理
B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求
C.主要分部工程的工程量是否准确
D.总工期是否满足合同约定
E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静
正确答案:查看最佳答案
第114题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第115题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号),其中***()
A.1-2-3-8
B.1-2-3-6-8
C.1-2-5-6-8
D.1-2-5-7-8
E.1-4-7-8
正确答案:查看最佳答案
第116题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第117题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--北京市监理工程师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第118题:在工程项目固定资产投资中,工程建设其他投资指的是()。
A.土地使用费
B.与项目建设有关的其他费用
C.项目勘察设计费
D.联合试运费和生产准备费
E.与未来企业生产经营有关的其他费用
正确答案:查看最佳答案
第119题:在施工过程中,承包商能够提出工程延期的条件包括()。
A.分包商返工
B.施工机械发生故障
C.公用供电网停电八小时以上
D.施工场地未按时提供
E.建设单位未按合同规定时间提供施工图
正确答案:查看最佳答案