[点击进入2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题]
每个人都不得不面对考试, 在面对"2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题"时,阿卜·日·法拉兹曾经说过,学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 一般来说,学问二字,须要拆开看,学是学,问是问。能那么认真找到这个页面的呢,是十分值得表扬的,那开始我们学习之旅吧!最后的祝福:相信自己就好了,没什么大不了的,真的,不用想太多,会什么做什么,你不会的他们肯定会的也不多,相信我没错!我的你,衷心地祝福你在这次的考试中定能一举夺魁,榜上有名,考上通过的分数。
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()
A.予以修订
B.继续有效
C.应当复审
D.即行废止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保,在保证合同中没有明确约定保证的范围,根据有关法律规定,此保证的范围是()。
A.主债权
B.利息
C.违约金
D.全部债权
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
正确答案:查看最佳答案
第3题:下列责任种类中,属于行政处罚的是()
A.管制
B.赔偿损失
C.返还财产
D.罚款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:P45~46,A属于刑罚,BC属于民事责任,D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分,每年考1分。
第4题:关于分包工程的项目管理机构,下列说法正确的是()。
A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构
B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员
C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员
D.分包工程发包人将工程分包后,可以不在施工现场设立项目管理机构,但必须派驻相应人员
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据最高法院司法解释,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。
A.发包人拖延付款.延迟提供设计图纸或甲供材料,应承担对质量缺陷的过错责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程未经竣工验收投入使用后,装饰工程出现质量问题的,不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
正确答案:查看最佳答案
第6题:下列物权种类中,属于担保物权的是()。
A.抵押权
B.使用权
C.收益权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。
A.企业标准
B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《环境保护税法》,下列情形中,减征环境保护税的有()。
A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的
B.机动车.铁路机车.非道路移动机械.船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的
C.依法设立的城乡污水集中处理.生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的
D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的
正确答案:查看最佳答案
第9题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用,后因承包方原因工期拖延3个月,但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程,则该工程的竣工日期应为()。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。
A.编制招标文件
B.印刷.邮寄招标文件
C.招标人办公
D.招标活动
正确答案:查看最佳答案
第11题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行招标核准.审批手续;⑤开标.评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。正确的排序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
正确答案:查看最佳答案
第12题:某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后,因觉得模板运回来费用很高,建筑公司就擅自将该批模板处理了,则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:甲砂场将应发给乙建筑公司的2500M3细砂发给了丙路桥公司,3D后,甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()之债。
A.合同
B.侵权
C.无因管理
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第14题:关于施工许可的说法,正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管部门备案
B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于行政行为特征的说法正确的是()。
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:关于承揽工程业务的说法,正确的是()。
A.企业承揽分包工程,应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业,可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理签订内部承包协议,属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《节约能源法》,用能产品的生产者.销售者,按照国家有关节能产品认证的规定,向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请,所依据的原则是()。
A.自愿原则
B.强制原则
C.限制原则
D.申请原则
正确答案:查看最佳答案
第18题:甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司,但甲未按约定时间收取。这期间,木料堆放地失火,导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。
A.甲和乙各分担一半
B.乙全部承担
C.甲承担大部分责任
D.甲承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:建设单位拟修建一座造纸厂,为了尽量减少对环境的污染,应当采取的措施是()。
A.污水处理设施要设计.施工.生产同时进行
B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用
正确答案:查看最佳答案
第20题:甲装饰公司拖欠某劳务合同10万元工程款,劳务公司多次索要无果,当决定起诉时发现,甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司,而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定,劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院,法院受理后通知丙公司应诉。此时,丙公司作为当事人属于()。
A.共同诉讼人
B.原告
C.有独立请求权的第三人
D.无独立请求权的第三人
正确答案:查看最佳答案
第21题:物权中最重要.最完全的一种权利是()。
A.所有权
B.用益物权
C.担保物权
D.从物权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《招标投标法》,正确的是()。
A.建设行政主管部门
B.招标代理机构
C.招标人
D.投标人推选的代表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:开标由招标人主持。P87.
第24题:张某继承了一套商铺,在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某,并由李某使用。张某在办理了产权登记后,又以380万元的价格将这套商铺卖给王某,并办理了过户手续。对此,下列选项中正确的说法是()。
A.张某与李某间的买卖合同无效
B.张某与王某间的买卖合同无效
C.这两个买卖合同均有效
D.张某办理产权登记前不享有所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于建设工程代理的说法,正确的是()
A.招标活动应当委托代理
B.代理人不可以自行辞去委托
C.被代理人可以单方取消委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系
正确答案:查看最佳答案
第26题:下列关于劳动合同期限的表述中,正确的是()。
A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件
B.劳动合同期限不包括试用期限
C.超过3次签订固定期限劳动合同的,用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同
D.无固定期限劳动合同没有终止时间
正确答案:查看最佳答案
第27题:年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同,购买一套120平方米的期房,并赠送停车位一个,2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时,通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定,因此不能赠送甲停车位,当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误,公司已经将乙处分了。甲接到该通知后,不可以选择以下行为中的()。
A.继续履行合同
B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C.向法院申请撤销该合同
D.向乙要求赔偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同属于可撤销合同,可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则,当事人可以选择继续履行合同,也可以要求变更合同,还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同,因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的,因为从合同角度来说,该合同是甲与开发商签订的,并不是与乙签订的,因此甲无权要求赔偿。
第28题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。
A.施工行为地
B.施工合同签订地
C.施工单位所在地
D.施工项目业主住所地
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于工程建设项目是否必须招标的说法,正确的是()。
A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标
B.施工单项合同估算价为人民币100万,但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标
C.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于投标人的说法,正确的是()。
A.投标人发生合并,分立,破产等重大变化时,其投标无效
B.不论有没有划分标段,存在控股关系的不同单位均不得参加同一招标项目的投标
C.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效
D.投标联合体通过资格预审后需要增加成员的,应当书面告知招标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的,应()
A.经建设单位同意,由施工企业负责修改
B.经建设单位同意,由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改,经监理单位审定
D.经监理单位同意,由建设单位负责修改
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定,工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计,施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时,应当及时提出意见和建议。
第32题:下列关于工伤认定及工伤待遇说法不正确的是()。
A.职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任
B.职工因工伤需停工留薪的,停工期间一般不超过12个月
C.生活不能自理的工伤职工在停工留薪需要护理的,由所在单位负责
D.不接受劳动能力鉴定也可以继续享受工伤保险待遇
正确答案:查看最佳答案
第33题:当事人对仲裁协议的效力有异议的,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由()。
A.受案的仲裁委员会决定
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
C.工程所在地的基层人民法院裁定
D.合同签订地的中级人民法院裁定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。
第34题:甲公司业务员王某开出后,为报复家公司,用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情,并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法,正确的是()。
A.王某的行为为无权代理,合同无效
B.王某的行为为表见代理,合同无效
C.王某的行为为表见代理,合同有效
D.王某的行为为委托代理,合同有效
正确答案:查看最佳答案
第35题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息,法院查明,该合同约定的欠款利率为2%,同期同类贷款利率为7%。则利息起算日及利率标准分别为()。
A.2017年11月21日,2%
B.2017年11月21日,2%
C.2018年5月2日,7%
D.2017年11月2日,2%
正确答案:查看最佳答案
第36题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同,承担该合同付款责任的是()
A.李某
B.施工企业
C.李某所属施工企业项目经理部
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:乙方的违约行为导致工程受到损失,甲方采取措施减损,导致损失减少到3万元,但甲方支出相应的措施费用0.5万元,乙方应该支付甲方()万元费用。
A.0.5
B.2.5
C.3
D.3.5
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包的
B.合同约定的工程验收合格的
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D.合同约定的工程提交竣工验收报告的
正确答案:查看最佳答案
第39题:下列关于《招标投标法实施条例》的说法不正确的是()。
A.给投标人投标准备时间从开始发放招标文件到截止之日不少于20日
B.资格预审文件或招标文件的发售期不少于5日
C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及其银行同期存款利息
D.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:在工程建设中,建设单位对在建工程的权利是()。
A.债务
B.担保物权
C.所有权
D.用益物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有.使用.收益和处分的权利。
第41题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
第42题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:违约责任,是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任,《合同法》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第43题:某材料供应商由于自身原因,没有按合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应承担()。
A.行政处分
B.违约责任
C.行政处罚
D.交纳罚金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料,属于合同的违约,应当承担违约责任赔偿损失。
第44题:某总承包单位与分包单位在分包合同中约定,由分包单位自行负责分包工程的安全生产,工程施工中,分包工程发生了安全事故,则改事故()
A.按约定由分包单位自行承担全部责任
B.分包单位承担主要责任,总承包单位承担次要责任
C.总承包单位承担全部责任
D.总承包单位与分包单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第45题:工程建设领域制定的行业标准,在相关技术要求公布了国家标准后,该行业标准()。
A.即行废止
B.行业标准优先适用
C.国家标准优先适用
D.两个同时适用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《标准化法》规定,对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。在国家标准公布之后,该项行业标准即行废止。
第46题:关于民事诉讼送达的说法,正确的是()。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的,应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
第48题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:甲向某出版社乙去函,询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料,乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套,共380元,甲认为该书不符合其需要,拒绝接受,双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间()。
A.合同已经成立
B.合同未成立
C.已经完成要约和承诺阶段
D.合同是否成立无法确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同成立必须满足三个一般要件:存在订约当事人.订约当事人对主要条款达成一致.经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商,就合同主要条款达成一致意见,因此合同尚未成立。
第50题:根据《中华人民共和国保险法》,投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目,保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。P40。
第51题:甲乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。
A.土地承包经营权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的,施工许可证()。
A.自行废止
B.应报发证机关核验
C.应由发证机关收回
D.由施工单位重新申办
正确答案:查看最佳答案
第53题:投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,()。
A.处3年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金
B.处3年以上7年以下有期徒刑,并处或者单处罚金
C.处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
D.处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金
正确答案:查看最佳答案
第54题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
正确答案:查看最佳答案
第56题:在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是()。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照支付报酬,承揽人拒绝交付工作成果
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是()。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收
B.投标截止后,投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金
C.投标人少于5个的,招标人应当重新招标
D.招标人收到投标文件后,应当开启检查并签收保存
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同,合同约定甲施工企业分期付款,最后一笔尾款于2013年8月31日之前付清,丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款,乙钢材生产企业于2013年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述,正确的是()。
A.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2013年8月31日起6个月
B.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2013年9月20日起6个月
C.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2013年8月31日起6个月
D.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2013年9月20日起6个月
正确答案:查看最佳答案
第59题:可撤销的合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
正确答案:查看最佳答案
第60题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时,其所提出的证据证明(),人民法院应与准许重新鉴定。
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人,此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
第62题:梁某陷入经商困境时,李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限,但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息,而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此,下列选项中错误的说法是()。
A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持
B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持
C.借款合同可以是无偿合同
D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持
正确答案:查看最佳答案
参考解析:借款合同一般是有偿合同(有息借款),也可以是无偿合同(无息借款)。《合同法》第211条第1款规定:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的,视为不支付利息。”另外,最高人民法院发布的《关于贯彻执行(民法通则>若干问题的意见(试行)》第123条规定:“公民之间的无息借款,有约定偿还期限而借款人不按期偿还,出借人要求借款人偿付逾期利息,应予以准许。因此本题应选B才符合上述规定。”
第63题:施工单位处置施工过程中产生的废水.废物的下列做法中,符合环境保护相关法律法规规定的是()。
A.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
B.经当地环境部门许可,将废物用于外省工地
C.将清洗设备的废水回灌补给地下水
D.工业废水处理达标后排入河流
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:某施工企业承揽拆除旧体育馆工程,作业过程中,体育馆屋顶突然坍塌,压死2人,重伤11人,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故属于()。
A.特别重点事故
B.重大事故
C.一般事故
D.较大事故
正确答案:查看最佳答案
第65题:甲公司将施工机械借给乙公司使用,乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司,关于乙.丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.有效
B.可变更或撤销
C.无效
D.效力待定
正确答案:查看最佳答案
第66题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
A.2013年9月1日
B.2015年4月1日
C.2015年4月20日
D.2015年10月20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:对于可撤销合同,下列情况不可能出现的是()。
A.当事人要求继续履行
B.双方协商一致变更合同后,法院却要求撤销该合同
C.当事人请求撤销合同后,法院要求变更合同
D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同属于可变更.可撤销合同,撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同,但是撤销权人如果请求变更合同,那么法院或仲裁机构不得撤销,如果请求撤销合同,人民法院则可以变更合同
第68题:下列仲裁协议约定的内容中,属于有效条款的是()。
A.仲裁协议约定的两个仲裁机构,且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有关仲裁协议的内容。P335.
第69题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行项目审批手续;⑤开标.评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:关于安全专项施工方案审核的说法,正确的有()。
A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核
B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字
C.实行施工总承包的,专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字
D.不需专家论证的专项方案,经施工企业审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会
正确答案:查看最佳答案
第71题:注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书.执业印章
C.接受继续教育
D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章
E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列合同行为中,属于违背诚实信用原则的有()。
A.合同签订时,施工企业对建设单位要求的业绩证明造假
B.合同履行时,现场发生不可抗力,施工企业没有通知甲方,并任由损失扩大
C.合同履行时,施工企业偷工减料,导致工程质量不合格
D.合同履行时,施工企业工人安排不够,导致工期拖延
E.合同结束时,施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:诚实信用原则主要包括:(1)订立合同时,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为;(2)履行合同义务时,当事人应该根据合同的性质.目的和交易习惯,履行及时通知.协助.提供必要条件.防止损失扩大.保密等义务;(3)合同终止后,当事人应当根据交易习惯,履行通知.协助.保密等义务,也称为后契约义务。本题中A选项属于违背了(1),B选项属于违背了(2),E选项属于违背了(3),因此,正确答案为A.B.E。
第73题:2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日.5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()
A.该工程施工许可证自行废止
B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效
C.应当在2018年4月15日前申请延期
D.不能按时开工,应当在1个月内报告
E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第74题:委托代理关系终止的情形有()。
A.代理期间届满
B.代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.作为被代理人的法人组织终止
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。
A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的
B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的
C.授意投票人撤换.修改投标文件的
D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的
E.向特定投标人泄露标底的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列责任种类中,属于行政处罚的有()。
A.警告
B.行政拘留
C.罚金
D.排除妨碍
E.没收财产
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是行政处罚的种类,CE选项,刑事责任,D选项是民事责任。
第78题:关于工程保修期的说法正确的有()。
A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B.屋面防水工程的保修期为4年
C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
D.保修期结束后返还质量保证金
E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下列合同中,属于可撤销合同的有()。
A.因误解订立的合同
B.违反法律的强制性规定的合同
C.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同
D.订立合同时显失公平的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定因重大误解订立的.在订立合同显失公平的.一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同,因此应选择C.D,其他两个选项所订立的合同属于无效合同。
第80题:根据《仲裁法》《民事诉讼法》的规定,被申请人提出证据证明裁决有()情形之一的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行,当事人还可以选择根据双方达成的仲裁协议重新申请仲裁。
A.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的
B.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围
D.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
E.认定事实的主要证据不足的
正确答案:查看最佳答案
第81题:下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。
A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平
B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致
C.承包人对合同的价款有重大误解的
D.发包人胁迫承包人签订的
E.承包人将部分工程违法分包的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法,正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以工程完工日期为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列情形中,招标人应当拒收的投标文件有()。
A.逾期送送达的
B.投标人未提交投标保证金的
C.投标人的法定代表人未到场的
D.未按招标文件要求密封的
E.投标人对招标文件有异议的
正确答案:查看最佳答案
第84题:委托代理的授权委托书应载明的事项包括()。
A.当事人的姓名和名称
B.代理人的姓名或名称
C.代理事项.权限和期间
D.委托人的签名或盖章
E.代理费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根据《担保法》的规定,施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有()。
A.施工企业所有的汽车
B.施工企业所有的支票
C.施工企业有处分权的国有土地使用权
D.施工企业自有的建筑施工机具
E.施工企业所有的房产
正确答案:查看最佳答案
第86题:对动产物权的设立和转让的说法中,正确的是()。
A.动产物权以占有和交付为公示手段
B.动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付
C.机动车等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗第三人
D.动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外
E.船舶.航空器等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()
A.施工单位签署的工程保修书
B.工程监理日志
C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
D.完整的技术档案和施工管理资料
E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:关于计算机软件著作权的说法,正确的有()。
A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生
B.软件著作权属于软件开发者
C.两个以上法人合作开发的软件,其著作权的归属由合作各方书面合同约定
D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的,单位必须对开发软件的自然人进行奖励
E.软件著作权也有合理使用的规定
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于债权相对性的说法,正确的有()。
A.债权客体的相对性
B.债权期限的相对性
C.债权主体的相对性
D.债权内容的相对性
E.债权责任的相对性
正确答案:查看最佳答案
第90题:下列选项中属于部门规章的有()。
A.《北京市招标投标条例》
B.《工程建设项目施工招标投标办法》
C.《建设项目环境保护管理条例》
D.《安全生产许可证条例》
E.《评标委员会和评标方法暂行规定》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:依据不同的分类标准,定金合同属于()。
A.双务合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
E.从合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金起到的是担保作用,属于从合同,按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后,如果给付定金方不履行合同,给付方无权要求返还定金,如果接受方不履行合同,则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲,定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同,属于实践合同(要物合同),同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任,属于双合同,正确答案为A.D.E。
第92题:工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。
A.建设单位
B.造价咨询单位
C.施工企业
D.建筑材料.构(配)件供应单位
E.设备供应单位
正确答案:查看最佳答案
第93题:《合同法》规定,要约邀请包括()等。
A.拍卖公告
B.招标公告
C.递交投标文件
D.招股说明书
E.寄送价目表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:下列情况下签订的建设工程施工合同,属于无效合同的有()。
A.承包人未取得建筑施工企业资质的
B.承包人借用他人资质的
C.承包人将主体工程分包给分包商的
D.承包人将装饰工程分包给分包商的
E.承包人将设备安装工程分包给分包商的
正确答案:查看最佳答案
第95题:注册商标需要改变()的,应当重新提出注册申请。
A.文字
B.注册人名义
C.图形
D.注册人地址
E.用途
正确答案:查看最佳答案
第96题:国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。下列关于建筑业企业资质证书的管理说法正确的是()。
A.企业遗失建筑业企业资质证书的,在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明
B.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制
C.企业发生分立.合并.重组等事项,无需重新核定建筑业企业资质等级
D.被撤回建筑业企业资质的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
E.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的,视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工,须严格按施工程序进行,下列做法中正确的有()。
A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施
B.施工方案中应附具安全验算结果
C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施
D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督
E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施
正确答案:查看最佳答案
第98题:当事人另有约定的除外,承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
正确答案:查看最佳答案
第99题:工程管理人员要取得建造师执业资格,并经注册后才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作,下列关于一级建造师的注册说法正确的是()。
A.初始注册者,可自资格证书签发之日起三年内提出申请,其有效期为三年
B.逾期未申请初始注册者即使符合本专业继续教育要求也不可申请初始注册
C.申请变更注册应当提交工作调动申请,变更注册后,延续原注册有效期
D.一级建造师的注册分为初始注册.延续注册.变更注册.继续教育注册
E.申请注册者需提供劳动合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规在线测试答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!