[点击进入最新贵州省监理工程师在线模拟练习题]
可能很多人都在寻求"最新贵州省监理工程师在线模拟练习题",叔本华曾经说过,意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 总结的来说,知识永远战胜愚昧。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们学习之旅吧!最后的祝福:就要考试了,希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情,不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你,鼓励着你,为你祝福!
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第1题:在工程项目施工中,对标志不清的材料应进行()。
A.二次检验
B.特殊检验
C.抽样检验
D.全数检验
正确答案:查看最佳答案
第2题:某进口设备,按人民币计算的离岸价为2000万元,国外运费160万元,国外运输保险费9万元,锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
正确答案:查看最佳答案
第3题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。
第4题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
第5题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证设计质量,配合施工.按合同约定参加工程验收工作,是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第6题:保修期内,因不可抗力因素导致的损坏问,应先由()负责维修,()承担经济责任。
A.建设单位;建设单位
B.施工单位;建设单位
C.施工单位;政府部门
D.施工单位;参建各方按规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。
第7题:工程项目质量管理中,将活动和相关的资源作为过程进行管理,可以更高效地得到预期的结果,这是质量管理原则中()的要求。
A.持续改进
B.过程方法
C.基于事实的决策方法
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
第8题:在S形曲线比较法中,当实际进展点落在计划S形曲线左侧表示()。
A.实际进度比计划进度超前
B.实际进度比计划进度落后
C.实际进度与计划进度相同
D.计划进度估计错误
正确答案:查看最佳答案
第9题:下列关于流水施工参数的说法中,正确的是()。
A.流水强度是指完成一个施工段所需要耗用的时间
B.流水步距的大小与施工过程数相关
C.相邻两个施工过程(或专业队)相继开始的施工最小时间间隔为流水步距
D.流水强度与所投入的资源种类无关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是()。
A.建立健全设计技术经济定额
B.编制切实可行的设计进度计划
C.推行限期设计管理模式
D.落实专门负责设计进度控制的人员
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《建设G工程监理规范》,工程施工采用新技术.新工艺时,应由()组织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第12题:勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第13题:某工程网络计划中工作C的持续时间为6天,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天,则工作C的最早完成时间为第()天。
A.8
B.10
C.16
D.18
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资,以便预测各个年度的投资规模,为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据,属于()。
A.工程项目一览表
B.工程项目总进度计划
C.投资计划年度分配表
D.年度建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
第15题:为了确保勘察设计质量,监理工程师在对勘察设计质量进行控制时,首先应进行的工作是()。
A.对勘察设计文件的核查
B.对勘察设计过程的跟踪检查
C.对勘察设计单位资质的核查
D.对勘察设计方案的核查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
正确答案:查看最佳答案
第17题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平,这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
正确答案:查看最佳答案
第18题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第19题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的3%。
第20题:FIDIC《施工合同条件》规定,业主对承包商的付款,是以()为凭据的。
A.工程量清单前言
B.合同文件
C.技术规范
D.工程师批准的付款证书
正确答案:查看最佳答案
第21题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时,程序性审查主要审查的是()。
A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性
B.施工方案是否符合强制性标准的规定
C.编制人和审批人是否具有相应的权限
D.施工方案是否由建设单位认可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定,通常情况下,施工方案应由项目技术负责人组织编制,并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时,应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全,重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。
第22题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。
A.5c.10d.14答案:
正确答案:查看最佳答案
第23题:设计方案竞选方式有公开竞选和()。
A.协议竞选
B.邀请竞选
C.指定竞选
D.有条件竞选
正确答案:查看最佳答案
第24题:某工程施工至2019年3月底,经统计分析:已完工作预算投资580万元,已完工作实际投570万元,计划工作预页算投资600万元该工程此时的进度偏差为()万元
A.-30
B.-20
C.-10
D.10
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理,与会各方会签。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第27题:单代号网络计划中()。
A.箭线表示工作及其进行的方向,节点表示工作之间的逻辑关系
B.节点表示工作,箭线表示工作进行的方向
C.箭线表示工作及其进行的方向,节点表示工作的开始或结束
D.节点表示工作,箭线表示工作之间的逻辑关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:某分部工程有3个施工过程,各分为4个流水节拍相等的施工段,各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工,则流水步距和流水施工工期分别为()天。
A.2和22
B.2和30
C.4和28
D.4和36
正确答案:查看最佳答案
第29题:监理工程师对工程项目进行进度控制时,首先应审批承包单位报送的施工总进度计划并制定()。
A.项目进度控制方案
B.项目总进度计划
C.项目质量控制方案
D.项目投资控制计划
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准,否决其投标
B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。
第31题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第32题:为了使建设项目可行性研究能有效地指导项目建设,可行性研究报告中确定的主要工程技术数据,在深度上应能满足项目()的要求。
A.初步设计
B.施工图设计
C.施工招标
D.签订施工合同
正确答案:查看最佳答案
第33题:建设工程投资的特点:建设工程投资数额巨大;建设工程投资差异明显();建设工程投资确定层次繁多。
A.建设工程投资控制必须委托监理
B.建设工程投资对每项工程必须分别采用不同定额
C.建设工程投资确定依据复杂
D.建设工程投资控制包括索赔计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为()。
A.流水殷
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距
正确答案:查看最佳答案
第35题:对流动资金的叙述,错误的是()。
A.流动资金一般在投产前开始筹措
B.流动资金利息不应计入财务费用
C.流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法,个别情况或者小型项目可采用扩大指标估算法
D.流动资金是指生产经营性项目投产后,为进行正常生产运营,用于购买原材料.燃料,支付工资及其他经营费用等所需的周转资金
正确答案:查看最佳答案
第36题:检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀.具有代表性的要求。当采用计数抽样时,检验批的容量为16~25之间,检验批最小的抽样数量为()。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:发生工程质量事故后,《工程暂停令》由()签发。
A.工程质量监督机构
B.总监理工程师
C.建设单位技术负责人
D.设计单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第38题:在时标网络计划的坐标体系中,()可以明确表示出整个工程的开工日期和完工日期及各项工作的开始日期和完成日期,同时还可以考虑扣除节假日休息时间。
A.日历坐标体系
B.计算坐标体系
C.间接坐标体系
D.工作日坐标体系
正确答案:查看最佳答案
第39题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第40题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第41题:()是建设工程施工阶段投资控制的目标。
A.施工图预算
B.修正概算
C.施工图预算或合同价
D.合同价
正确答案:查看最佳答案
第42题:下列费用中,属于规费的是()
A.环境保护费
B.文明施工费
C.工程排污费
D.安全施工费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度,建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务,下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务,工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务,工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第44题:用以保证工程建设中各个环节相互衔接,确保工程项目按期投产或交付使用的是()。
A.投资计划年度分配表
B.工程项目进度平衡表
C.年度竣工投产交付使用计划表
D.工程项目一览表
正确答案:查看最佳答案
第45题:由总承包单位或安装单位负责采购的设备,采购前应向()提交设备采购方案,并按相关程序审查批准后方可实施。
A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位或安装单位技术负责人
D.设计文件要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:在建设工程进度调整的系统过程中,当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时,首先需要进行的工作是()。
A.确定可调整进度的范围
B.进行调整措施的技术经济分析
C.进行调整方案的比选论证
D.分析进度偏差产生的原因
正确答案:查看最佳答案
第47题:建设工程投资控制的原理是()。
A.静态控制
B.动态控制
C.循环控制
D.比较控制
正确答案:查看最佳答案
第48题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
A.7
B.14
C.28
D.90
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:由意可知答案为90天。
第49题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第50题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。
第51题:某工程有3个施工过程,依次为:钢筋一模板一混凝土,划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中,属于正确工艺关系的是()。
A.模板i一混凝土i
B.模板i一钢筋i
C.钢筋i-钢筋ii
D.模板i一模板ii
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当()。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
正确答案:查看最佳答案
第53题:某独立土方工程,招标文件中估计工程量1万M3,合同中约定土方单价20元/M3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时,需调整单价,单价为18元/M3,该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3,则土方工程款为()万元。
A.21.6
B.23.6
C.23.8
D.24.0
正确答案:查看最佳答案
第54题:建设工程项目招标时,工程量清单通常由()提供。
A.造价单位
B.施工单位
C.咨询单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:工程勘察单位在实施勘察工作之前,应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求,按照有关规范.规程的规定,结合工程特点编制()。
A.勘察纲要
B.勘察组织设计
C.勘察方案
D.勘察交底
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于赢得值法及其应用的说法,正确的是()。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资绩效指数大于1,表示投资节约
D.进度偏差为正值,表示进度延误
正确答案:查看最佳答案
第57题:通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时,应选择()。
A.具有工艺逻辑关系的有关工作
B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作
C.可以增加资源投入的有关工作
D.持续时间可以压缩的有关工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。
第59题:对制造周期长的设备,项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。
A.目标监控
B.巡回监控
C.定点监控
D.设置质量控制点监控
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第61题:2013年真题:工程网络计划中,关键工作是指()的工作。
A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小
B.双代号时标网络计划中无波形线
C.单代号网络计划中时间间隔为零
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第63题:关于编制招标控制价的说法,正确的是()。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用
D.暂估价中材料单价,应按z招标工程量清单的单价计入综合单价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第65题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点,不过分追求投标价的高低,而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性,以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素,以此做出一个综合判断。同时,某些评审要素难以用金额表示。因此,工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第66题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。
A.一般材料
B.构件破坏性
C.新材料
D.新构件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天,总时差为4天。通过检查分析,发现该工作的实际进度拖后,且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下,工作M的实际进度拖后()天。
A.1
B.4
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
第68题:设备采购合同履行中,对于木质包装材料,需要按规定预先进行()处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于木质包装材料,应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理,并出具有关薰蒸证明。
第69题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:实施监理的建设工程,关键检验批的质量验收记录由施工项目质检员填写,由()组织验收。
A.专业监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.施工单位项目技术负责人
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第71题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第72题:关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系,规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为,具有强制性。
第73题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。
A.工程施工承包合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程设计合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。
第74题:实施见证取样后,试验室应出具一式两份的报告,分别由承包单位和项目监理机构保存,并作为归档材料,是()的重要依据。
A.工程竣工验收
B.承包单位进行自检
C.工序产品质量评定
D.施工过程作业活动
正确答案:查看最佳答案
第75题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。
A.科学性和价值
B.有效性和效率
C.创造性和价值
D.管理水平和效率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:某项目总投资4400万元,年平均息税前利润595.4万元,项目资本金1840万元,利息及所得税191.34万元,则该项目的总投资收益率为()。
A.9.18%
B.13.53:%,.
C.21.96%
D.32.55%
正确答案:查看最佳答案
第77题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人不必延展履约担保有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项,由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项,如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。
第78题:按定额顺序或施工顺序,对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法,称为()。
A.分组计算审查法
B.对比审查法
C.全面审查法
D.“筛选”审查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据直方图可以判断质量数据的分布状态,发现质量问题,但其缺点是()。
A.不能用以确定公差范围
B.不能确定质量问题原因
C.不能用于制定质量标准
D.不能反映质量动态变化
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第81题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。
A.编制工程勘察任务书
B.协助建设单位选择工程勘察单位
C.审查勘察单位提交的勘察方案
D.审查勘察单位提交的勘察成果报告
E.检查勘察单位执行勘察方案的情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:控制工程建设进度的合同措施包括()。
A.分解工程项目并建立编码体系
B.分段发包.提前施工
C.确定进度协调工作制度
D.合同工期与进度计划的协调
E.定期向业主提供进度比较报告
正确答案:查看最佳答案
第83题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定批准工程延期时间,其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。
A.延期交图
B.工程暂停
C.异常恶劣的气候条件
D.由于业主未及时付款
E.对合格工程的剥离检查
正确答案:查看最佳答案
第84题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。
A.勘察设计费
B.建设期贷款利息
C.新开征税费
D.建设单位管理费
E.汇率变动部分
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:验收建筑工程地基与基础部分工程质量时,应由()参加。
A.施工单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.总监理工程师
D.勘察单位项目负责人
E.建设单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
第86题:设备及安装工程概算审查的重点有()。
A.审查单价
B.安装费用的计算
C.设备清单
D.审查材料预算价格
E.审查工程量
正确答案:查看最佳答案
第87题:赢得值法的评价指标有()。
A.已完工作预算投资
B.计划工作预算投资
C.投资绩裁指数
D.进度绩裁指数
E.进度偏差
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程可按()进行划分。
A.主要工种
B.施工工艺
C.施工特点
D.设备类别
E.专业性质
正确答案:查看最佳答案
第89题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间,该计划表明()。
A.工作2-5为关键工作
B.工作5-7为关键工作
C.工作1-6的自由时差为o
D.工作4-7的自由时差为1
E.工作2-3的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
第90题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第91题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。
第92题:在工程项目施工图设计阶段,监理工程师应对设计文件进行审查,审查的内容包括()。
A.设计文件的规范化
B.结构的安全性
C.施工工艺的先进性
D.施工机械化程度
E.施工的可行性
正确答案:查看最佳答案
第93题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第94题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第95题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明()。
A.作1-6的自由时差为2
B.工作2-3的自由时差为1
C.工作2-4为关键工作
D.工作2-5的自由时差为o
E.工作4-7的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
第96题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线,可以获得()的信息。
A.工程项目实际进展状况
B.工程项目实际进度超前或拖后的时间
C.工程项目实际超额或拖欠的任务量
D.后期工程进度预测
E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:对工程设备设计图纸和设计文件审核的依据是()。
A.设备监理合同.设备设计合同
B.已获批准的可行性研究报告.设计纲要.设计任务书等
C.国家颁布的法律.监理法规与行政法规
D.国家或国家部门颁布的技术标准.设计规范
E.相关企业内部的技术守则
正确答案:查看最佳答案
第98题:监理工程师应对设计变更进行严格控制,同时还应注意的问题有()。
A.随时掌握国家政策.法规的变化
B.加强对设计阶段的质量控制
C.严格控制设计变更的签批手续,以明确责任,减少索赔
D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑,确定其必要性
E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第100题:静态投资包括()。
A.设备工器具购置费
B.建筑安装工程费
C.工程建设其他费用和基本预备费
D.建设期贷款利息
E.固定资产投资方向调节税及利息
正确答案:查看最佳答案
第101题:建筑工程管理()方法不仅缩短了工程项目的建设工期,还可以使部分工程分批投产,提前获得收益,其特点包括(B)。
A.动态控制设计进度
B.分阶段进行设计.招标施工.分批交付使用
C.不断调节设计进度计划
D.分阶段进行设计,全部工程竣工后一并交付使用
正确答案:查看最佳答案
第102题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范,是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:下列施工过程的质量验收环节中,应由专业监理工程师组织验收的有()。
A.单位工程
B.隐蔽工程
C.分部工程
D.分项工程
E.检验批
正确答案:查看最佳答案
第104题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第105题:工程网络计划资源优化的目的是为了()。
A.寻求资源有限条件下的最短工期安排
B.寻求最优工期条件下的资源均衡,安排
C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排
D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排
E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:竣工决算报告说明书的主要内容包括()。
A.开工和竣工时间,对完成工期的分析说明
B.各项财务和技术经济指标的分析
C.对工程事故的分析说明
D.工程建设的经验教训及有待解决的问题
E.对施工单位的评估
正确答案:查看最佳答案
第107题:设备采购的原则包括()。
A.设备外形美观
B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购
C.符合国家对特定设备采购的政策法规
D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠
E.价格合理.技术先进.交货及时
正确答案:查看最佳答案
第108题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制监理进度计划
C.审查设计进度计划
D.审查施工进度计划
E.确定工期总目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:价值工程的核心内容是()。
A.思想方法
B.不断创新
C.管理技术
D.降低成本
E.功能与成本进行系统分析
正确答案:查看最佳答案
第110题:下列工程参建各方的质量责任中,属于建设单位质量责任的有()。
A.不得将建设工程项目肢解发包
B.不得任意压缩合理工期
C.认真.准确的提供与建设工程有关的原始资料
D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准
E.应当注明建设项目的合理使用年限
正确答案:查看最佳答案
第111题:企业定额是根据()制定的。
A.企业的人员技能
B.施工机械装备程度
C.施工生产的技术水平
D.现场管理水平
E.企业管理水平
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第113题:流水作业的时间参数有()。
A.流水步距
B.流水施工工期
C.工作面
D.搭接时间
E.流水节拍
正确答案:查看最佳答案
第114题:工程质量事故处理后,应对处理结果进行检查.鉴定和验收,并做出处理结论。事故处理的结论一般是()等几种。
A.事故己排除,可以继续施工
B.隐患已消除,结构安全有保证
C.经修补处理,一般能满足使用要求
D.事故已处理,结构基本安全
E.对耐久性的结论
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:监理工程师在监督施工进度计划的实施时,需要检查(),核实所报送的已完项目的时间及工程量,杜绝虚报现象。
A.承包单位报送的施工进度报表
B.分析资料
C.现场实地
D.工程施工过程中的相互协调配合问题
E.施工物资配备情况
正确答案:查看最佳答案
第116题:在施工过程中,调整施工进度计划的技术措施包括()。
A.增加工作面
B.改进施工计划
C.增加施工人员
D.采用更先进的施工机械
E.采用更先进的施工工艺和施工技术
正确答案:查看最佳答案
第117题:工程在正常使用条件下,最低保修期限由设计文件规定的是()。
A.地基基础工程
B.卫生间防渗漏
C.电气管线安装
D.主体结构工程
E.屋面防水工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新贵州省监理工程师在线模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:选择质量控制点应该依据()。
A.对质量影响的大小
B.危害程度
C.质量保证的难度大小
D.工程的进度快慢
E.工序的难易程度
正确答案:查看最佳答案
第119题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。
A.能据以进行施工和安装
B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作
C.能满足设备制作的要求
D.能据以进行工程验收
E.能据以编制施工图预算
正确答案:查看最佳答案