[点击进入广东省广州监理工程师在线测试模拟真题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在工程网络计划中,某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。
A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第2题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第3题:工程网络计划的工期优化是通过(),使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。
第5题:在下列质量控制的统计分析方法中,需要听取各方意见,集思广益,相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第6题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本,假定产销量一致,根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系,进行预测分析的()。
A.经济方法
B.管理方法
C.财务方法
D.技术方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第8题:承包单位提出的技术修改要求,经相关各方同意后还须经()批准才实施。
A.设计代表
B.承包单位技术负责人
C.总监理工程师
D.专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第9题:工程施工前,检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:在作业过程中,()应经常检查.了解计量仪器.测量设备的性能.精度状况,使其处于良好的状态之中。
A.项目经理
B.监理工程师
C.工程技术人员
D.监理人员
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《标准设计施工总承包合同》,投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。
A.承包人和分包人应投保,发包人和监理人不需要投保
B.承包人.分包人及监理人应投保,发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保,发包人和分包人不需要投保
D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求监理人也进行此项保险。
第12题:()是实现建设工程造价控制最有效的手段。
A.成本核算
B.进行招标和投标
C.技术与经济相结合
D.实行经济承包责任制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:下列不能作为建设工程勘察设计质量控制的依据的是()。
A.有关工程建设及质量管理方面的法律.法规,城市规划,国家规定的建设工程勘察.设计深度要求
B.铁路.交通.水利等专业建设工程,还应当依据专业规划的要求
C.有关工程建设的技术标准,如勘察和设计的工程建设强制性标准规范及规程.设计参数.定额.指标等
D.体现建设单位勘察设计质量控制的合同文件
正确答案:查看最佳答案
第14题:工程勘察单位在实施勘察工作之前,应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求,按照有关规范.规程的规定,结合工程特点编制()。
A.勘察纲要
B.勘察组织设计
C.勘察方案
D.勘察交底
正确答案:查看最佳答案
第15题:建筑工程管理(CM)方法的特点是()。
A.使设计与施工能够充分搭接,实现分期分批交付使用
B.待施工图设计全部完成后,再分阶段施工,分期分批交付使用
C.分阶段进行施工图设计,待工程全部竣工后一并交付使用
D.使设计与施工能够充分搭接,待工程全部竣工后一并交付使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金自实际交付时生效。
第17题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。
A.可修复的质量缺陷
B.永久质量缺陷
C.可整改质量缺陷
D.不可整改质量缺陷
正确答案:查看最佳答案
第18题:设计质量有两层意思,首先设计应(),其次设计必须遵守有关的技术标准.规范和规程。
A.满足业主所需的功能和使用价值
B.满足项目建议书要求
C.受经济.资源.技术.环境等因素制约
D.受项目质量目标和水平的限制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量,最重要的工作室审核和评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人
B.事先征得监理人同意,并通知发包人
C.事先征得设计人同意,并通知监理人
D.事先征得发包人同意,并通知监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第21题:检验批的合格质量主要取决于对()的检验结果。
A.主控项目
B.一般项目
C.主控项目和一般项目
D.隐蔽工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:下列选项中,()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件,是办理固定资产交付使用手续的依据。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工财务决算
D.竣工结算
正确答案:查看最佳答案
第23题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。
A.科学性和价值
B.有效性和效率
C.创造性和价值
D.管理水平和效率
正确答案:查看最佳答案
第24题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)
第25题:对于涉及工程结构设计文件修改的设计变更,应由()进行修改。
A.施工图审查机构
B.有相应资质的设计单位
C.监理机构
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请,提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时,项目监理机构应建议建设单位组织设计.施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专会议。
第26题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针,质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。
A.质量要求
B.质量水平
C.质量宗旨和方向
D.质量策划
正确答案:查看最佳答案
第27题:工程量清单的十二位项目编码中,一至二位表示()。
A.专业工程码
B.分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.清单项目名称顺序码
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率,称为()。
A.过程平均批不合格品率
B.批不合格品率
C.批合格品率
D.抽样检验概率
正确答案:查看最佳答案
第29题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中,错误的是()。
A.安全可靠,不留隐患
B.正确确定处理范围,包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件
C.满足建筑物的功能和使用要求
D.技术可行,经济合理
正确答案:查看最佳答案
第30题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第31题:双代号网络计划中的节点表示()。
A.工作的连接状态
B.工作的开始
C.工作的结束
D.工作的开始或结束
正确答案:查看最佳答案
第32题:某项目属于一级项目。施工图审查机构在2008年8月1日星期五收到该项目的施工图审查资料,则最迟应当在()前完成审查工作。
A.2008年8月20日
B.2008年8月30日
C.2008年8月28日
D.2008年9月11日
正确答案:查看最佳答案
第33题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。
A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序
B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求
C.质量管理和技术管理体系,质量保证措施是否健全且切实可行
D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。
A.工程管理费最低时的工期安排
B.资源合理使用时的计划安排
C.工程直接费最低时的工期安排
D.工程总费用最低时的工期安排
正确答案:查看最佳答案
第35题:设计概算审查通常采用()的方式。
A.集中会审
B.分项会审
C.分别会审
D.专门会审
正确答案:查看最佳答案
第36题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
第37题:工程设计阶段,通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目,应委托专业设计单位出具深化设计图纸,并经()会签确认后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.总体设计单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第38题:下列费用中,()是指为本建设[程提供项目建议书.可行性研究报告及设计文件等所需费用。
A.临时设施费
B.工程监理费
C.工程保险费
D.勘察设计费
正确答案:查看最佳答案
第39题:工程项目质量管理中,将活动和相关的资源作为过程进行管理,可以更高效地得到预期的结果,这是质量管理原则中()的要求。
A.持续改进
B.过程方法
C.基于事实的决策方法
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:在建设工程施工阶段,()是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。
A.确定各单位工程的开工及交工动用日期
B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间
C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志
D.确定年度.季度.月(旬)工程量及形象进度
正确答案:查看最佳答案
第41题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时,程序性审查主要审查的是()。
A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性
B.施工方案是否符合强制性标准的规定
C.编制人和审批人是否具有相应的权限
D.施工方案是否由建设单位认可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定,通常情况下,施工方案应由项目技术负责人组织编制,并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时,应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全,重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。
第42题:某工程有3个施工过程,依次为:钢筋一模板一混凝土,划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中,属于正确工艺关系的是()。
A.模板i一混凝土i
B.模板i一钢筋i
C.钢筋i-钢筋ii
D.模板i一模板ii
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:采用相关图法分析工程质量时,散布点形成由左向右向下的一条直线带,说明两变量之间的关系为()。
A.负相关
B.不相关
C.正相关
D.弱正相关
正确答案:查看最佳答案
第44题:采用工程量清单方式招标时,工程量清单的准确性和完整性应由()负责。
A.编制清单的造价工程师
B.审核清单的造价工程师
C.工程招标人
D.工程造价咨询询人
正确答案:查看最佳答案
第45题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施,可采用()进行跟踪分析。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.控制图法
D.直方图法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:控制图是典型的动态分析法,只有动态分析法,才能随时了解生产过程中质量的变化情况,及时采取措施,使生产处于稳定状态,起到预防出现废品的作用。
第46题:保修期内,因不可抗力因素导致的损坏问,应先由()负责维修,()承担经济责任。
A.建设单位;建设单位
B.施工单位;建设单位
C.施工单位;政府部门
D.施工单位;参建各方按规定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。
第47题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业,可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第48题:工程计量的方法中,()主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。
A.分解计量法
B.凭据法
C.断面法
D.图纸法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:质量计划的主要作用是向()做出保证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第50题:任何事物都是不断发展变化的,都有一个逐步完善和不断适应更新的过程,质量管理也是一样,持续改进是组织的一个永恒目标。下列选项中,属于持续改进是()。
A.数据和信息分析
B.将互相关联的过程作为系统加以识别
C.pdca循环
D.进行过程管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A属于基于事实的决策方法;选项B属于管理的系统方法;选项D属于过程管理。只有选项C属于持续改进。
第51题:工程满足使用目的理化性能.结构特性.使用性能.外观性能等,称之为工程的()。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据ISO质量管理体系标准,将互相关联的过程作为系统加以识别.理解和管理的质量管理原则是()。
A.过程方法
B.持续改进
C.过程评价
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
第53题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。
A.工程开工报审表审查合格3d内
B.收到工程开工报审表后
C.开工日期7d前
D.经建设单位认可后
正确答案:查看最佳答案
第54题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第55题:某工程承包合同金额为4000万元,则该工程一般情况下应预留()万元作为保留金。
A.180
B.90
C.200
D.150
正确答案:查看最佳答案
第56题:监理工程师对工程项目进行进度控制时,首先应审批承包单位报送的施工总进度计划并制定()。
A.项目进度控制方案
B.项目总进度计划
C.项目质量控制方案
D.项目投资控制计划
正确答案:查看最佳答案
第57题:某分部工程有3个施工过程,各分为4个流水节拍相等的施工段,各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工,则流水步距和流水施工工期分别为()天。
A.2和22
B.2和30
C.4和28
D.4和36
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:建设项目竣工验收前,施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人()。
A.措施费
B.规费
C.直接工程费
D.企业管理费
正确答案:查看最佳答案
第59题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法在综合评标法的基础上,以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素,还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下,以评标价最低者作为中标人。
第60题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第61题:根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。
第62题:质量管理体系文件中()的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础,再进行进一步的细化.补充和衔接。
A.质量手册
B.程序文件
C.记录表格
D.作业指导书
正确答案:查看最佳答案
第63题:涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经()审批后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.原施工图审查机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:下列费用中不属于静态投资的是()。
A.设备工器具购置费
B.建设单位管理费
C.建设期贷款利息
D.研究试验费
正确答案:查看最佳答案
第65题:规模大且技术复杂的工程项目,承包风险较大,各项费用不易估算准确,不宜采用()合同。
A.固定单价
B.可调单价
C.固定总价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
第66题:()是建设工程施工阶段投资控制的目标。
A.施工图预算
B.修正概算
C.施工图预算或合同价
D.合同价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:设计概算的编制依据的审查不包括()。
A.合法性审查
B.合理性审查
C.时效性审查
D.适用范围审查
正确答案:查看最佳答案
第68题:动态投资部分,是指在建设期内,因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。
A.施工预留费
B.生产准备费
C.增加额
D.管理费
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第70题:采用非匀速进展横道图比较法比较实际进度和计划进度时,如果同一时刻横道线上方累计百分率大于横道线下方累计百分率,表明()。
A.实际进度拖后,拖欠的任务量为二者之差
B.实际进度超前,超前的任务量为二者之差
C.任务量超额完成,未完成的任务量为二者之差
D.任务量尚未完成,未完成的任务量为二者之差
正确答案:查看最佳答案
第71题:监理工程师在审查施工进度计划时,发现问题后应采取的措施是()。
A.向承包单位发出整改通知书
B.向建设单位发出工作联系单
C.向承包单位发出整改联系单
D.向承包单位发出停工令
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《建设工程监理规范》,项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位.关键工序。
A.监理实施细则
B.施工组织设计
C.监理规划
D.设计图纸
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:2013年真题:工程网络计划中,关键工作是指()的工作。
A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小
B.双代号时标网络计划中无波形线
C.单代号网络计划中时间间隔为零
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点
正确答案:查看最佳答案
第74题:设计图纸是设计工作的最终成果,监理工程师应对设计图纸进行审核,施工图审核的内容着重于()。
A.工程所采用的设计方案是否符合总体方案要求
B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
C.是否满足使用功能及质量要求
D.工程与所在地区的环境是否协调
正确答案:查看最佳答案
第75题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问,招标人对此问给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人,并说明问来源
D.应发给全体投标人,但不说明问来源
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。
第76题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法,正确的是()。
A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种
C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案
正确答案:查看最佳答案
第77题:根据美国AIA标准合同文本,CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM合同属于管理承包合同,有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商,属于承担施工的承包商公司,而非建筑师或专业咨询机构。
第78题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中,错误的是()。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准
D.必须通过授权的机构认证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时,下列哪一项()是可以明显地看出的。
A.某一工作的实际进度情况
B.某一工作完成工作量情况
C.项目总的实际进展情况
D.导致进度拖延的原因
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:在建设工程实施过程中,为了全面.准确地掌握进度计划的执行情况,监理工程师应经常地()。
A.定期收集进度报表资料
B.对实际进度数据进行加工处理
C.采取措施调整进度计划
D.现场实地检查工程进展情况
E.定期召开现场会议
正确答案:查看最佳答案
第81题:下列记录中,属于监理服务“产品”的有()。
A.旁站记录
B.材料设备验收记录
C.培训记录
D.不合格品处理记录
E.管理评审记录
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:按定额的适用范围分类,定额可分为()。
A.国家定额
B.建筑工程定额
C.行业定额
D.地区定额
E.企业定额
正确答案:查看最佳答案
第83题:建设工程组织流水施工时,影响施工过程流水强度的因素有()。
A.投入的施工机械台数和人工数
B.专业工种工人或施工机械活动空间人数
C.相邻两个施工过程相继开工的间隔时间
D.施工过程中投入资源的产量定额
E.施工段数目
正确答案:查看最佳答案
第84题:关于横道图正确的有()。
A.用横道图表示的建设工程进度计划,一般包括两个基本部分
B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间
C.能反映出工作所具有的机动时间
D.无法反映出整个工程项目的关键所在
E.有利于建设工程进度的动态控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:工程网络计划的计算工期等于()。
A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间
B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值
C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间
D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间
E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值
正确答案:查看最佳答案
第86题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第87题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第88题:施工图预算审查的内容包括()。
A.施工图是否符合设计规范
B.施工图是否满足项目功能要求
C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规
D.工程量计算是否准确
E.s施工图预算是否超过概算
正确答案:查看最佳答案
第89题:只要承包商能提出合理的证据,一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。
A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨
正确答案:查看最佳答案
第90题:监理工程师在监督施工进度计划的实施时,需要检查(),核实所报送的已完项目的时间及工程量,杜绝虚报现象。
A.承包单位报送的施工进度报表
B.分析资料
C.现场实地
D.工程施工过程中的相互协调配合问题
E.施工物资配备情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:设计标准化的要求有()。
A.当各层次标准出现矛盾时,应以管理部门的为准
B.在使用功能方面应遵守上限标准
C.在安全.卫生等方面应注意上限标准
D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定
E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能,制定合理的设计方案
正确答案:查看最佳答案
第92题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第93题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。
A.勘察设计费
B.建设期贷款利息
C.新开征税费
D.建设单位管理费
E.汇率变动部分
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明()。
A.作1-6的自由时差为2
B.工作2-3的自由时差为1
C.工作2-4为关键工作
D.工作2-5的自由时差为o
E.工作4-7的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
第95题:网络图的绘图规则有()。
A.不允许出现编号相同的节点
B.不允许出现无箭头的节点
C.不允许出现多个起始节点
D.不允许间断编号
E.不允许出现多个既有内向箭线.又有外向箭线的节点
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。
第97题:根据抽样检验分类方法,属于计量型抽样检验的质量特性有()。
A.几何尺寸
B.焊点不合格数
C.标高
D.×条数
E.强度
正确答案:查看最佳答案
第98题:控制工程建设进度的合同措施包括()。
A.分解工程项目并建立编码体系
B.分段发包.提前施工
C.确定进度协调工作制度
D.合同工期与进度计划的协调
E.定期向业主提供进度比较报告
正确答案:查看最佳答案
第99题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第100题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。
A.分解投资控制目标
B.进行工程计量
C.严格控制设计变更
D.审查施工组织设计
E.审核竣工结算
正确答案:查看最佳答案
第101题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第102题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第103题:在施工阶段,监理人员在造价控制方面的业务内容包括()。
A.对设计变更方案进行技术经济比较
B.对工程量进行计量
C.编制施工组织设计方案
D.签署工程付款凭证
E.对工程造价目标进行风险分析,制定防范性对策
正确答案:查看最佳答案
第104题:在工程招标投标阶段,工程量清单的主要作用有。
A.为招标人编制投资估算文件提供依据
B.为投标人投标竞争提供一个平等基础
C.招标人可据此编制招标控制价
D.投标人可据此调整清单工程量
E.投标人可按其表述的内容填报相应价格
正确答案:查看最佳答案
第105题:在价值工程活动的创新阶段,实施价值工程的步骤有()。
A.功能分析
B.提案编写
C.方案创新
D.方案评价
E.方案实施与检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:在建设工程施工阶段,为了有效地控制施工进度,不仅要明确施工进度总目标,还要将此总目标按()进行分解,形成从总目标到分目标的目标体系。
A.投标单位
B.项目组成
C.承包单位
D.工程规模
E.施工阶段
正确答案:查看最佳答案
第107题:对建筑工程项目设计质量控制和评定的依据是()。
A.设计纲要和设计合同
B.有关建设工程及质量管理方面的法律.法规
C.项目投资概算
D.有关建设工程的技术标准
E.项目可行性研究报告.项目评估报告及选址报告
正确答案:查看最佳答案
第108题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。
A.施工原因
B.客观原因
C.业主原因
D.物价上涨
E.设计原因
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
正确答案:查看最佳答案
第110题:根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,工程量清单的主要作用包括()。
A.工程量清单是建设工程计价的依据
B.工程量清单是工程付款和结算的依据
C.工程量清单是调整工程量.进行工程索赔的依据
D.工程量清单统一了划分的项目
E.工程量清单统一了计量单位
正确答案:查看最佳答案
第111题:在施工过程质量控制中,监理工程师应督促承包单位严格遵守(),按报经批准的施工计划文明施
A.合同技术条件
B.施工技术规程规范
C.工程质量标准
D.节约投资
E.节约材料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:在物价上涨引起的索赔中,对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。
A.工期短
B.规模小
C.工期长
D.规模大
E.施工强度大
正确答案:查看最佳答案
第113题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第114题:工程质量事故处理报告的主要内容有()。
A.工程质量事故情况.调查情况.原因分析
B.质量事故处理的依据
C.质量事故技术处理方案
D.编制质量事故调查报告
E.实施处理中的有关问题和资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:建设工程勘察设计的质量控制的依据是()。
A.法律.法规
B.工程建设的技术标准
C.招标文件
D.项目批准文件
E.勘察设计合同文件
正确答案:查看最佳答案
第116题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第117题:在建设工程进度控制系统中,工程项目建设单位编制的进度计划包括()。
A.工程项目前期工作计划
B.工程项目施工进度计划
C.工程项目年度计划
D.施工准备工作计划
E.工程项目建设总进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。
A.完成建设合同约定的各项内容
B.有施工单位签署的工程保修书
C.不允许留有任何剩余工程和缺陷工程
D.有工程使用的建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
E.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件
正确答案:查看最佳答案
第119题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。
A.能据以进行施工和安装
B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作
C.能满足设备制作的要求
D.能据以进行工程验收
E.能据以编制施工图预算
正确答案:查看最佳答案