[点击进入最新海南省监理工程师历年题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验,如对单车试验等的要求,包括试验前准备(选项A);第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行,如对联动试车.投料试车等的要求,包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第1题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28天
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。
第2题:建设工程监理招标的标的是()。
A.监理酬金
B.监理设备
C.监理人员
D.监理服务
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产,B.C.D项均属于权利。
第4题:处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是()。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理员
正确答案:查看最佳答案
第5题:建设工程监理投标中,如果企业希望开拓市场,打入新的地区则应考虑()投标。
A.竞争型
B.生存型
C.盈利型
D.拓展型
正确答案:查看最佳答案
第6题:正确处理索赔.防止索赔是建设工程目标控制的()措施。
A.组织
B.经济
C.技术
D.合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的3%。
第8题:为完成施工阶段进度控制任务,项目监理机构需要做的工作是()。
A.组织进度协调会议,协调有关各方关系
B.审查确认施工分包单位资格
C.审查施工组织设计
D.严格进行付款控制
正确答案:查看最佳答案
第9题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题,招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人,并说明问题来源
D.应发给全体投标人,但不说明问题来源
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。
第10题:某建设单位,迫使承包方以低于成本的价格竞标,有关部门发现后,责令其改正,并可以处以()万元罚款。
A.10~30
B.25~50
C.20~50
D.10~20
正确答案:查看最佳答案
第11题:采用流程图法进行风险识别的关键在于找出()不同的风险因素或风险事件。
A.各组织或各目标
B.各目标或各主体
C.各主体或各步骤
D.各步骤或各阶段
正确答案:查看最佳答案
第12题:现阶段建设工程监理的特点不包括()。
A.建设工程监理的服务对象具有单一性
B.建设工程监理属于强制执行的制度
C.建设工程监理具有监督功能
D.市场准人的单一控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:风险识别的工作成果是()。
A.确定建设工程风险因素.风险事件及后果
B.定量确定建设工程风险事件发生概率
C.定量确定建设工程风险事件损失的严重程度
D.建立建设工程风险清单
正确答案:查看最佳答案
第14题:注册监理工程师从事职业活动应履行的义务是()。
A.依据本人能力从事经营管理活动
B.获取相应的劳动报酬
C.对本人执业活动进行解释和辩护
D.保证执业活动成果的质量
正确答案:查看最佳答案
第15题:下列方法中,可用于分析与评价建设工程风险的是()
A.经验数据法
B.流程图法
C.计划评审技术法
D.财务报表法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据美国AIA标准合同文本,CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM合同属于管理承包合同,有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商,属于承担施工的承包商公司,而非建筑师或专业咨询机构。
第17题:影响建设工程投资的是()阶段。
A.方案设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第18题:建立精干.高效的项目监理机构并使之正常运行,是实现建设工程监理目标的()。
A.前提条件
B.控制手段
C.经济措施
D.目标规划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:监理规划编制的依据为()。
A.业主的要求
B.监理合同
C.承包合同
D.工程阶段信息
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。
第21题:从业主的角度,关于项目总承包管理模式特点的说法,正确的是()。
A.合同关系简单,故合同管理难度较小
B.合同关系简单,但合同管理难度较大
C.合同关系复杂,故合同管理难度较大
D.合同关系复杂,但合同管理难度较小
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:建设工程目标分解最基本的方式是()。
A.按工程内容分解
B.按时间分解
C.按总投资构成分解
D.按组织结构分解
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),下列文件资料中,可作为监理实施细则编制依据的是()
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于工程监理单位的投标工作的内容不包括()。
A.唱标
B.参加开标及答辩
C.投标文件编制
D.投标决策
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第26题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),工程监理单位调换专业监理工程师时,总监理工程师应()。
A.征得质量监督机构书面同意
B.征得建设单位书面同意
C.书面通知施工单位
D.书面通知建设单位
正确答案:查看最佳答案
第27题:监理的服务性是指监理人员用自己的知识.技能和经验.信息以及必要的试验.检测手段为建设单位提供()。
A.咨询服务
B.技术服务
C.管理服务
D.监督服务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:下列选项中,()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件,是办理固定资产交付使用手续的依据。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工财务决算
D.竣工结算
正确答案:查看最佳答案
第29题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时,建设单位的正确做饭是()。
A.只需发布招标公告,不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告,而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告,也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告,怛需要进行资格预审
正确答案:查看最佳答案
第30题:被动控制也可以表述为()。
A.前馈控制
B.反馈控制
C.开环控制
D.事前控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:对实行强制性监理的工程范围作出具体规定的法规是()。
A.《建筑法》
B.《建设工程质量管理条例》
C.《建设工程监理范围和规模标准规定》
D.《国家重点建设项目管理办法》
正确答案:查看最佳答案
第32题:《建设工程监理合同(示范文本)》的附录A是用来明确约定()的。
A.相关服务工作内容和范围
B.项目监理机构人员及其职责
C.项目监理设备配置数量和时间
D.监理服务酬金及支付时间
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》,对于勘察现场范围内不属于委托任务,又没有图纸或资料的地段,其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在勘察现场范围内,不属于委托勘察任务,又没有图纸或资料的地段,发包人应负责查清地下埋藏物。
第34题:建设工程监理合同的标的是()。
A.监理酬金
B.监理设备
C.监理人员
D.监理服务
正确答案:查看最佳答案
第35题:综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时,将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来,并定量地进行综合评价,以此作为投标决策依据。采用综合评价法时首先要做的是()。
A.确定各项评价指标权重
B.确定影响投标的评价指标
C.计算期望值
D.各项评价指标评分
正确答案:查看最佳答案
第36题:总监理工程师通过调整合同管理工作流程来加强合同管理,属于监理工作的()措施。
A.合同
B.组织
C.技术
D.经济
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:就专业化建设项目管理公司的服务对象来说,应用最为普遍的是()的项目管理。
A.为业主服务
B.为设计单位服务
C.为施工单位服务
D.为材料.设备供应单位服务
正确答案:查看最佳答案
第38题:下列各项中,体现建设工程三大目标之间对立关系的是()。
A.适当增加投资数量,缩短工期,使工程项目尽早动用,投资尽早收回
B.适当提高建设工程功能要求和质量标准,能够节约工程项目动用后的运行费和维修费
C.制定科学合理的建设工程进度计划,不但可以缩短建设工期,而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价
D.如果要抢时间.争进度,以极短的时间完成建设工程,势必会增加投资或者使工程质量下降
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求,采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的评标。
第40题:监理单位的内部审核工作由()来做。
A.各专业监理工程师
B.监理单位的技术主管部门
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
第41题:建设单位在组织工程竣工验收前,应当()。
A.先对工程进行验收
B.先对工程进行预验收
C.提请城建档案管理部门对工程档案进行验收
D.提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收
正确答案:查看最佳答案
第42题:国务院建设行政主管部门()全国甲级工程监理企业的资质。
A.根据需要每年不定期审批
B.每年定期分批审批
C.每年定期集中审批一次
D.每二年定期集中审批一次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《招标投标法实施条例》,潜在投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间()日前提出。
A.2
B.3
C.5
D.10
正确答案:查看最佳答案
第44题:监理人需要更换总监理工程师时,需要提前()天向委托人报告,并经其同意后方可更换。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
第45题:设立项目监理机构的前提工作是()。
A.确定监理目标
B.制定监理大纲
C.制定监理人员岗位职责
D.确定监理工作内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。
第47题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),项目监理机构应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。
A.监理员
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第48题:建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法,而不论采用何种风险识别方法组合,都必须包含()。
A.专家调查法
B.初始清单法
C.经验数据法
D.风险调查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:项目监理机构监理的前提是()。
A.确定项目监理机构目标
B.确定监理工作内容
C.选派监理人员
D.制定工作流程和信息流程
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。
A.目标的客观性
B.目标的现实性
C.目标的明确性
D.目标的层次性
E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第52题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第53题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第54题:目前我国的建设程序与计划经济时期相比较,发生了如下重要变化:实行了()。
A.项目决策咨询评估制
B.投资包干责任制
C.工程招标投标制
D.建设工程监理制
E.项目法人责任制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:()。
A.主体结构工程为合理使用年限
B.主体结构工程为10年
C.屋面防水工程为10年
D.屋面防水工程为5年
E.设备安装和装修工程为2年
正确答案:查看最佳答案
第56题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第57题:在下列内容中,属于建设工程文件的是()。
A.工程准备阶段文件
B.施工文件
C.监理文件
D.竣工图
E.建设法规文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:组织理论研究的主要分支学科为组织()。
A.结构学
B.协调学
C.行为学
D.管理学
E.设计学
正确答案:查看最佳答案
第59题:《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场管理员
E.现场技术人员
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第61题:建设工程投资目标分解方法有()。
A.按建设工程的投资费用组成分解
B.按年度.季度分解
C.按建设目标分解
D.按建设工程实施阶段
E.按建设工程组成分解
正确答案:查看最佳答案
第62题:从国际工程市场的情况来看,工程咨询有以下发展趋势:()。
A.向全过程和全方位服务方向发展
B.逐渐取代工程承包
C.与工程承包相互渗透.相互融合
D.带动本国工程设备.材料和劳务出口
E.促进国际间工程领域的交流和合作
正确答案:查看最佳答案
第63题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第64题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第65题:监理大纲的主要内容是:()。
A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介
B.拟达到的三大控制的目标
C.拟采用的监理方案
D.将提供给业主的监理阶段性文件
E.估计所需的监理费用
正确答案:查看最佳答案
第66题:下列说法正确的有()。
A.监理人员包括:总监理工程师,专业监理工程师和监理员,以及总监理工程师代表
B.监理人员的选择除应考虑个人素质外,还应考虑人员总体构成的合理性与
C.总监理工程师应由具有5年以上同类工程监理工作经验的人员担任
D.总监理工程师代表应由具有3年以上同类工程监理工作经验的人员担任
E.专业监理工程师应由具有1年以上同类工程监理工作经验的人员担任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:按国际上的理解,咨询工程师可能是指()。
A.保险经纪人
B.建筑师
C.结构工程师
D.生产企业的工程师
E.工程咨询公司
正确答案:查看最佳答案
第68题:《建设工程监理规范》规定,下列人员中的()均需具有监理工程师资格。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.子项目监理工程师
E.监理员
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第70题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第71题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第72题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。
A.返工费用
B.医疗费
C.造成工期延误的损失
D.第三者责任损失
E.对工程使用造成的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:除了促进监理人员努力钻研监理业务.提高业务之外,实行监理工程师执业资格考试的意义在于:()。
A.统一监理工程师的业务能力标准
B.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C.合理建立工程监理人才库
D.同国际接轨,开拓国际工程监理市场
E.限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
正确答案:查看最佳答案
第74题:《建筑法》调整的行为是()。
A.各类房屋建筑的建造
B.各类房屋建筑附属设施的建造
C.线路.管道的安装活动
D.与房屋建筑配套的线路.管道的安装活动
E.与房屋建筑配套的设备安装活动
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第76题:在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是()。
A.实施
B.转换
C.输出
D.反馈
E.对比
正确答案:查看最佳答案
第77题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。
A.专业满足程度
B.人员数量的满足程度
C.专业人员不足时采取的措施是否恰当
D.派驻现场人员计划表
E.职称结构
正确答案:查看最佳答案
第78题:日前,将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
B.施工单位资质等级证明
C.堆放.清除废弃物的措施
D.拆除专业技术人员资格证书
E.拆除施工组织方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新海南省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:PROJECTCONTROLLING与建设项目管理在以下几方面完全不同:()。
A.服务对象
B.地位
C.服务时间
D.工作内容
E.权力
正确答案:查看最佳答案