节选部分<<湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app>>题型
可能很多人都在寻求"湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app",冯学峰曾经说过,当一个人用工作去迎接光明,光明很快就会来照耀着他。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 经过上述讨论,知识像烛光,能照亮一个人,也能照亮无数人。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们就来学习吧。最后的祝福:考试即将来临,或许你有些焦急紧张,或许有些不安担心,或许正在为一道数学题而绞尽脑汁,或许我帮不上什么忙,就祝你考试顺利吧!~用平常心对待,问心无愧,尽力就好!~加油!~
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:采用直方图法分析工程质量时,出现双峰型直方图的原因是()。
A.分组组数不当
B.原材料发生变化
C.采用两种不同的方法
D.检测过程中存在人为因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:双峰型,是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产,然后把两方面数据混在一起整理产生的。孤岛型,是原材料发生变化,或者临时他人顶班作业造成的。
第1题:质量计划的主要作用是向()做出保证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第3题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第4题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查,宜采用的审查方法是()。
A.对比审查法
B.分组计算审查法
C.标准预算审查法
D.重点审查法
正确答案:查看最佳答案
第5题:初步设计阶段要重视方案选择,初步设计应该是多方案比较选择的结果,其具体主要审核内容不包括()。
A.工艺流程.设备选型先进性.适用性.经济合理性
B.建设法规.技术规范和功能要求的满足程度
C.应业主要求协助组织初步设计的专家会审和整理及提出会审报告
D.技术参数先进合理性与环境协调程度,对环境保护要求的满足情况
正确答案:查看最佳答案
第6题:国产设备的原价一般是指()。
A.出厂价
B.出厂价与运费.装卸费之和
C.设备市场价
D.设备成本价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
正确答案:查看最佳答案
第8题:工程中采用新工艺.新材料的,应有()及有关质量数据。
A.施工单位组织的专家论证意见
B.权威性技术部门的技术鉴定书
C.设计单位组织的专家论证意见
D.建设单位组织的专家论证意见
正确答案:查看最佳答案
第9题:按定额顺序或施工顺序,对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法,称为()。
A.分组计算审查法
B.对比审查法
C.全面审查法
D.“筛选”审查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验,如对单车试验等的要求,包括试验前准备(选项A);第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行,如对联动试车.投料试车等的要求,包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第11题:根据有关标准,对有抗震设防要求的主体结构,纵向受力钢筋在最大力下的总伸长L率不应小于()。
A.3%
B.5%
C.7%
D.9%
正确答案:查看最佳答案
第12题:我国现行建筑安装工程投资的构成是()。
A.直接费
B.直接费.间接费
C.直接费.间接费.计划利润
D.直接费.间接费.利润和税金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:影响建设工程进度的不利因素中,()是最大的干扰因素。
A.人为因素
B.技术因素
C.资金因素
D.机具因素
正确答案:查看最佳答案
第14题:建设工程进度控制的技术措施,不包括()。
A.编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制
B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法
C.对建设工程进度实施静态控制
D.审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工
正确答案:查看最佳答案
第15题:下列费用中,属于建设单位管理费的是()。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.环境影响评价费
D.劳动安全卫生评价费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列进度计划中,属于金蛇单位计划系统的是()。
A.设计准备工作进度计划
B.设计总进度计划
C.工程项目总进度计划
D.施工准备工作计划
正确答案:查看最佳答案
第17题:在施工过程中,现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。
A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师
B.当地安全部门鉴定和质量监督站
C.质量监督站认定和专业监理工程师
D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门
正确答案:查看最佳答案
第18题:发包人应在()内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.核实竣工结算款支付申请后的7d
B.签发竣工结算支付证书后的14d
C.提交最终结清支付申请后的14d
D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:盈亏平衡点的生产能力利用率为:Q*/QC=FC/[QC(P-VC-T)]%,当Q*/QC(),项目已具备相当的承受风险能力。
A.低于60%时
B.低于70%时
C.低于80%时
D.低于90%时
正确答案:查看最佳答案
第20题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。
A.加强设计变更管理
B.严格控制施工图预算
C.缩短设计周期
D.重视初步设计的方案选择
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。
第22题:在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.单代号网络计划中时间间隔全部为零
B.单代号搭接网络计划中时距总和最大
C.双代号网络计划中由关键节点组成
D.双代号时标网络计划中无虚箭线
正确答案:查看最佳答案
第23题:在选定设计单位后,应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商,双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。
A.监理工程师和设计单位
B.建设单位和监理单位
C.监理工程师和建设单位
D.建设单位和设计单位
正确答案:查看最佳答案
第24题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下,通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.增加工作面
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:流水施工的表达方式除网络图外,主要还有横道图和垂直图。这两种图形均可以清楚地表达出该工程()。
A.每单位时间完成的工作量
B.计划期间内完成的工作量
C.每个施工过程的工作量
D.各施工过程的时间和空间状况
正确答案:查看最佳答案
第26题:通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时,应选择()。
A.具有工艺逻辑关系的有关工作
B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作
C.可以增加资源投入的有关工作
D.持续时间可以压缩的有关工作
正确答案:查看最佳答案
第27题:当建设单位要求工程变更时,可将《工程变更单》报送给()。
A.上级建设主管部门
B.监理机构
C.设计单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第29题:用于工程的进口材料.构配件和设备,按合同约定需要进行联合检查验收的,应由()提出联合检查验收申请。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第30题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。
A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序
B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求
C.质量管理和技术管理体系,质量保证措施是否健全且切实可行
D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:有3个施工过程A,B,C,在平面上划分为3个施工段,其流水节拍,则流水的组织方式应为()。
A.无节奏流水
B.异节奏流水
C.等节奏流水
D.难以确定
正确答案:查看最佳答案
第32题:建设单位负责采购设备时,控制质量的首要环节是()。
A.编制设备监造方案
B.选择合格的供货厂商
C.确定主要技术参数
D.选择适宜的运输方式
正确答案:查看最佳答案
第33题:拟建工程与已完工程采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则与已完工程相同的部分可采用()审查施工图预算。
A.标准预算审查法
B.对比审查法
C."筛选"审查法
D.重点审查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。
第35题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。
第36题:建设工程投资控制的原理是()。
A.静态控制
B.动态控制
C.循环控制
D.比较控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:发生工程质量事故后,《工程暂停令》由()签发。
A.工程质量监督机构
B.总监理工程师
C.建设单位技术负责人
D.设计单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第38题:某工程网络计划中工作B的持续时间为5天,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天,则工作B的最早完成时间为第()天。
A.6
B.8
C.11
D.13
正确答案:查看最佳答案
第39题:监理工程师对承包企业质量保证体系核查时,要在施工过程中对承包企业进行进一步考核,考核的重点是()。
A.人员的素质
B.企业质量控制的真实能力
C.企业领导班子的质量意识
D.企业的技术水平
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第41题:在FIDIC合同条件下,承包商应提交(),说明:①根据合同应完成的所有工作的价值;②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。
A.竣工报表
B.履约证书
C.最终付款证书
D.最终报表草案并附证明文件
正确答案:查看最佳答案
第42题:在质量数据特征值中,属于描述数据离散程度的特征值是()。
A.平均数
B.众数
C.变异系数
D.中位数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。
第43题:建设工程组织流水施工时,相邻专业工作队之间的流水步距相等,且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是()。
A.固定节拍流水施工
B.加快的成倍节拍流水施工
C.一般的成倍节拍流水施工
D.非节奏流水施工
正确答案:查看最佳答案
第44题:某项目设备工器具购置费为1500万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为300万元,基本预备费为200万元,涨价预备费为100万元,建设期贷款利息为100万元,铺底流动资金为100万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.2800
B.3000
C.3100
D.3200
正确答案:查看最佳答案
第45题:设计交底是由()单位负责组织。
A.建设
B.设计
C.监理
D.施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
正确答案:查看最佳答案
第47题:下列关于措施项目的说法中,符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定的是()。
A.招标控制价应包括项目的全部风险费用
B.措施项目费以项为单位计价的,价格包括除利润.税金以外的全部费用
C.总承包服务费由发承包双方协商确定
D.税金应按国家或者省级.行业建设主管部门规定的标准计算
正确答案:查看最佳答案
第48题:在实际工程实施质量控制时,通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时,就选定设置质量控制点,并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。
A.分部工程
B.检验批
C.分项工程
D.单位工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第50题:为了有效地控制施工进度,要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解,其中按项目组成分解总目标的是()。
A.单位工程动用时间
B.土建工程完工日期
C.一季度进度目标
D.二期工程进度目标
正确答案:查看最佳答案
第51题:在工程建设设计进度控制计划体系中,需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。
A.各专业详细的出图计划
B.设计作业进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.施工图设计工作进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。
A.5c.10d.14答案:
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列质量数据特征值中,用来描述数据离散趋势的是()。
A.极差
B.中位数
C.算术平均数
D.极值
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中,错误的是()。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准
D.必须通过授权的机构认证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某工程设备采购合同签订时,设备有关材料的物价指数为120,人工成本指数为80,设备合同价为8.2万美元,双方合同明确,合同价中固定费用占20%,材料费用占56%,人工成本占24%,三个月后交货采用报考结算。结算时,材料物价指数为150,人工成本指数为88,则设备的结算款是()万美元。
A.8.3152
B.8.5232
C.9.5448
D.9.5232
正确答案:查看最佳答案
第56题:当工程总报价确定后,通过调整工程量清单内某些项目的单价,使其不影响中标,但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。
A.多方案报价法
B.内部协调法
C.先亏后盈法
D.不平衡报价法
正确答案:查看最佳答案
第57题:当采用招标方式进行设备采购时,项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。
A.建设单位
B.施工单位
C.工程项目主管部门
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨,与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨,设备投资额为5500万元。经测算,设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5,则拟建项目设备投资额()。
A.6787.2
B.6221.6
C.5656
D.8946.6
正确答案:查看最佳答案
第59题:监理单位受业主委托进行建设工程设计监理时,应()。
A.确定设计委托方式及设计合同形式
B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施
C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员
D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制
正确答案:查看最佳答案
第60题:下列选项中,不属于物资储备计划的编制依据的是()。
A.物资需求计划
B.物资供应计划
C.储备定额
D.供应方式和储备条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:工程质量统计分析方法中,因果分析图的主要作用是()。
A.反映质量的变动情况
B.判断工程质量是否处于受控状态
C.对工程项目的总体质量进行评价
D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系
正确答案:查看最佳答案
第62题:在建设工程施工过程中,加快施工进度的技术措施可以是()。
A.增加施工机械的数量
B.采用更先进的施工机械
C.实施强有力的施工调度
D.改善外部配合条件
正确答案:查看最佳答案
第63题:当控制图上的点子围绕中心线(平均值线)呈周期性变化时,说明生产过程()。
A.正常
B.基本正常
C.不正常
D.有时正常,有时不正常
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人不必延展履约担保有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项,由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项,如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。
第65题:工程竣工结算编制与核对的责任分工是()。
A.发包人编制,承包人核对
B.造价咨询人编制,承包人核对
C.承包人编制,发包人核对
D.监理机构编制,发包人核对
正确答案:查看最佳答案
第66题:设备检查验收的质量控制中,对于重要的关键性大型设备,应该由()组织鉴定小组进行检验。
A.主管部门
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。
第68题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。
A.工程管理费最低时的工期安排
B.资源合理使用时的计划安排
C.工程直接费最低时的工期安排
D.工程总费用最低时的工期安排
正确答案:查看最佳答案
第69题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第70题:质量管理体系评审的目的是使体系能够()。
A.持续改进
B.有效识别
C.制定方针
D.质量经营
正确答案:查看最佳答案
第71题:在现场施工准备的质量控制中,项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。
A.监理单位技术负责人
B.现场监理员
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。
第73题:工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。
A.资源使用均衡时工程总成本最低
B.工程总成本固定条件下最短工期安排
C.按要求工期寻求最低成本的计划安排
D.工期固定条件下工程总成本最低
正确答案:查看最佳答案
第74题:不属于实施见证取样要求的是()。
A.见证取样的试验费用由承包单位支付
B.专业人员取样必须做详细记录
C.承包单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任
D.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可
正确答案:查看最佳答案
第75题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第76题:项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。
A.定期观测和必要的判断
B.分析和必要的论证
C.检查验收和必要的鉴定
D.征询设计单位意见
正确答案:查看最佳答案
第77题:施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后,监理工程师应要求施工单位制订详细的()付诸实施。
A.施工组织设计
B.施工进度计划
C.施工方案设计
D.施工整改计划
正确答案:查看最佳答案
第78题:监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时,在全面了解的基础上,应重点考核()。
A.建设优质工程的情况
B.在工程建设中是否具有良好的信誉
C.质量保证措施的落实情况
D.与拟建工程类型.规模和特点相似或接近的工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制(),论证总进度目标实现的可能性。
A.总进度纲要
B.施工组织总设计
C.总进度规划
D.各子系统进度规划
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第81题:在工程实践中,根据建设工程的特点,业主对筹建工作的设想,对工程费用.工期的要求等,应综合考虑后进行确定合同计价方式,则影响合同计价方式的因素包括()。
A.项目的复杂程度
B.工程设计工作的深度
C.工程施工的技术水平
D.工程进度要求的紧迫程度
E.工程施工的难易程度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:检验批检查的资料主要包括()。
A.工程测量.放线记录
B.验收申请报告
C.新材料的施工记录
D.隐蔽工程检查记录
E.施工过程记录和施工过程检查记录
正确答案:查看最佳答案
第83题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
第84题:项目可行性研究直接影响项目的()。
A.工程勘察设计质量
B.决策质量
C.设计质量
D.工程施工质量
E.工程竣工验收质量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第86题:根据抽样检验分类方法,属于计量型抽样检验的质量特性有()。
A.几何尺寸
B.焊点不合格数
C.标高
D.×条数
E.强度
正确答案:查看最佳答案
第87题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制监理进度计划
C.审查设计进度计划
D.审查施工进度计划
E.确定工期总目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:监理总进度分解计划,按工程进展阶段分解包括()。
A.设计准备阶段进度计划
B.动用前准备阶段进度计划
C.设计阶段进度计划
D.竣工阶段进度计划
E.施工阶段进度计划
正确答案:查看最佳答案
第89题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第90题:下列进度计划表中,属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。
A.工程项目览表
B.投资计划年度分配表
C.年度设备平衡表
D.工程项目进度平衡表
E.年度建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:在工程招标投标阶段,工程量清单的主要作用有。
A.为招标人编制投资估算文件提供依据
B.为投标人投标竞争提供一个平等基础
C.招标人可据此编制招标控制价
D.投标人可据此调整清单工程量
E.投标人可按其表述的内容填报相应价格
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列引起投资偏差的原因中,属于建设单位原因的有()。
A.设计标准变化
B.投资规划不当
C.建设手续不全
D.施工方案不当
E.未及时提供施工场地
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据我国现行规定,施工图预算的编制可采用()两种计价方法。
A.工料单价法
B.实物法
C.扩大指标法
D.功能成本法
E.综合单价法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:关于投标报价编制的说法,正确的有()。
A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价
B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价
C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本
D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标
E.执行工程量清单招标的,投标人必须按照招标工程量清单填报价格
正确答案:查看最佳答案
第95题:工程质量事故处理的主要依据包括()。
A.工程合同文件
B.施工单位的报告
C.质量事故的实况资料
D.有关建设法规
E.有关技术文件和档案
正确答案:查看最佳答案
第96题:某项目,建设期为2年,现金***部分为银行贷款,贷款年利率为4%,按年计息且建设期不支付利息,每一年贷款额为1500万元,第二年贷款额1000万元,假设贷款在每年的年中支付,建设期贷款利息的计算,正确的有()。
A.第一年的利息为30万元
B.第二年的利息为60万元
C.第二年的利息为81.2万元
D.第二年的利息为82.4万元
E.两年的总利息为112.4
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时,检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示,自此可得正确的结论有()。
A.第30天检查时,工作c实际进度提前10天,不影响总工期
B.第30天检查时,工作d实际进度正常,不影响总工期
C.际进度提前10天,不影响总工期b.第30天检查时,工作d实际进度正常,不影响总工期c.第70天检查时,工作g实际进度拖后10天,影响总工期
D.际进度正常,不影响总工期c.第70天检查时,工作g实际进度拖后10天,影响总工期d.第70天检查时,工作f实际进度拖后10天,不影响总工期
正确答案:查看最佳答案
第98题:在合同价款复核与支付时,以下情况属于合同价款可进行调整的有()。
A.合同约定的调整
B.造价管理部门公布的价格调整
C.超过图纸多做的工程量
D.监理工程师确认的设计变更
E.监理工程师确认的工程量增减
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,工程量清单的主要作用包括()。
A.工程量清单是建设工程计价的依据
B.工程量清单是工程付款和结算的依据
C.工程量清单是调整工程量.进行工程索赔的依据
D.工程量清单统一了划分的项目
E.工程量清单统一了计量单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:索赔费用的计算方法有()。
A.经验法
B.实际费用法
C.总费用法
D.公式法
E.修正的总费用法
正确答案:查看最佳答案
第101题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时,质量控制的主要任务是()。
A.做好预控和技术复核
B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系
C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性
D.审查设备制造生产计划和工艺方案
E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制
正确答案:查看最佳答案
第102题:监理工程师在下达工程开工令之前,要特别考虑的问题有()等,以避免由于上述问题缺乏准备而造成工程延期。
A.征地.拆迁问题是否已解决
B.设计图纸能否及时提供
C.设备.材料供应是否充足
D.付款方面有无问题
E.施工进度是否安排合理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明()。
A.作1-6的自由时差为2
B.工作2-3的自由时差为1
C.工作2-4为关键工作
D.工作2-5的自由时差为o
E.工作4-7的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
第104题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第105题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第106题:对勘察.设计的质量控制工作要从整个社会发展和环境建设的需要出发,对勘察.设计的整个过程进行控制,其主要控制()所包涵的功能和使用价值。
A.工作进度
B.勘察设计费
C.工作程序
D.勘察设计成果文件
E.勘察设计的依据
正确答案:查看最佳答案
第107题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线,可以获得()的信息。
A.工程项目实际进展状况
B.工程项目实际进度超前或拖后的时间
C.工程项目实际超额或拖欠的任务量
D.后期工程进度预测
E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间
正确答案:查看最佳答案
第108题:以下属于双代号网络图的要素的是()。
A.工作
B.事件
C.线路
D.时间
E.工序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:基本预备费的计算基数包括()。
A.设备工器具购置费
B.工程建设其他费用
C.建筑安装工程费
D.铺底流动资金
E.与工程建设有关的费用
正确答案:查看最佳答案
第110题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示,可以得到的信息有()。
A.本工作已按计划完成
B.在第4个月内没有进行本工作
C.在第3个月末本工作拖欠10%的工作量
D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量
E.在第8个月末本工作拖欠5%的工作量
正确答案:查看最佳答案
第111题:下列选项中,属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。
A.进行工程计量
B.审核竣工结算款
C.分析可能发生索赔的原因
D.审查设计单位的设计成果
E.处理费用索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。
第113题:在检验批量为N的一批产品中,随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1,则()。
A.d1≤c1,判定该批产品合格
B.d1≤c1,判定该批产品不合格
C.d1>c2,判定该批产品不合格
D.d1>c2,判定该批产品合格
E.c1
正确答案:查看最佳答案
第114题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第115题:下列费用中,属于设备运杂费的有()。
A.国产标准设备由制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费
B.在设备出厂价格中没有包含的设备包装及包装材料器具费
C.供销部门手续费
D.设备成套公司供应设备的服务费
E.国外运费
正确答案:查看最佳答案
第116题:监理工程师控制工程建设进度的措施包括()。
A.组织措施
B.合同措施
C.信息管理措施
D.经济和技术措施
E.质量保证措施
正确答案:查看最佳答案
第117题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中,属于施工与管理不到位的有()。
A.采用不正确的结构方案
B.未经设计单位同意擅自修改设计
C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考
D.施工方案考虑不周全
E.图纸未经会审参考d
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖北省武汉监理工程师模拟练习题考试题库app请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:关于关键线路和关键工作的说法中正确的有()。
A.在关键线路法中,线路上所有工作的总持续时间最长的线路为关键线路
B.在网络计划中.关键线路只有-条
C.关键线路会发生转移
D.关键线路的长度就是网络计划的实际进度
E.关键线路上的工作称为关键工作
正确答案:查看最佳答案
第119题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。