[点击进入陕西省注册监理工程师模拟题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某工程某分项工程,工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后,工程师又对该分项的质量表示怀疑,于是进行了重新检验,结果发现确实存在问题,则()。
A.费用损失由承包方承担,工期损失发包方由承担
B.费用损失由工程师承担,工期损失由承包方承担
C.费用损失由承包方承担,工期损失由承包方承担
D.费用损失由工程师承担,工期损失由发包方承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于建设工程勘察设计合同,下列说法错误的是()。
A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位
B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位
C.委托人一般是项目业主,即建设单位,但不可能是建设工程承包单位
D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务,明确双方权利.义务关系的协议
正确答案:查看最佳答案
第2题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第3题:下列不属于完善合同条件问题的是()。
A.关于工程交付
B.工程量及价格单
C.关于合同图纸
D.关于施工占地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
正确答案:查看最佳答案
第5题:下列选项中,()是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难,提前给付的一笔款项。
A.暂列金额
B.保留金
C.预付款
D.暂估价
正确答案:查看最佳答案
第6题:建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成,采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:产品交付的法律意义是,一般情况下,交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应,标的物毁损.灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第7题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。
第8题:(1)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,下列合同责任中,属于设备采购合同伴随服务的是()。
A.提供维修所需的工具
B.交付设备
C.提供设备必要的包装
D.提供设备的易损备件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务,卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行;(2)提供货物组装和/或维修所需的工具;(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装.试运行.运行.维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。
第9题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。
A.由承包人采购的材料设备,发包人可以指定生产厂或供应商
B.承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定
C.采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担
D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中,不正确的是()。
A.抵押物已登记的先于未登记的受偿
B.抵押合同以登记生效的,按抵押物登记的价值清偿
C.抵押合同以登记生效的,且顺序相同的,按照债权比例清偿
D.抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记的,按照合同生效的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿
正确答案:查看最佳答案
第11题:下列各项活动中,()属于工程建设监理。
A.质量.工期.投资控制
B.质量.工期.施工成本控制
C.制定设计文件并对设计目标控制
D.确定工程项目总目标
正确答案:查看最佳答案
第12题:下列施工合同文件的组成部分中,合同文件的优先解释次序不正确的是()。
A.合同协议书.中标通知书
B.投标书.工程量清单
C.施工合同通用条件.施工合同专用条件
D.标准及有关技术文件.图纸
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()
A.修改
B.补充
C.完善
D.修改和补充
正确答案:查看最佳答案
第14题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。
A.施工图设计未达到设计深度
B.发包人要求设计人进行设计变更
C.设计人对外商的设计资料进行审查
D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目
正确答案:查看最佳答案
第15题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述,不正确的是()。
A.合同鉴证与公证的内容和范围相同
B.经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证作为行政管理行为,在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
第17题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。
A.社会动乱影响施工进度
B.恶劣气候影响施工安全
C.图纸设计错误导致的工程返工
D.地震灾害导致施工暂停
正确答案:查看最佳答案
第18题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会,由()的人员组成。
A.仲裁委员会指定
B.政府管理机构指定
C.业主与承包商协商选定
D.行业协会指定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为()。
A.送交竣工验收报告日
B.修改后提请发包人验收日
C.修改后验收合格日
D.办理竣工移交手续日
正确答案:查看最佳答案
第20题:建设工程施工合同示范文本中,属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括()。
A.建设项目所依据的国家计划被取消
B.战争
C.动乱
D.协议条款内约定等级以上的地震
正确答案:查看最佳答案
第21题:下列不属于合同法律关系构成要素的是()。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律规范
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第23题:工程分包是针对()而言。
A.总承包
B.专业工程分包
C.劳务作业分包
D.转包
正确答案:查看最佳答案
第24题:招标过程中,由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理,正确的是()。
A.返还所有投标人的投标保函
B.要求所有投标人延长投标保函有效期
C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。
第26题:()负责支付咨询顾问费用,()负责支付专业分包商的费用。
A.雇主,承包商
B.雇主,项目经理
C.承包商,雇主
D.承包商,项目经理
正确答案:查看最佳答案
第27题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。
A.表见代理
B.无权代理
C.越权代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程量清单
B.工程概算书
C.预算定额
D.工程预算书
正确答案:查看最佳答案
第29题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。
A.公开招标和邀请招标
B.邀请招标和议标
C.公开招标.邀请招标和议标
D.公开招标和议标
正确答案:查看最佳答案
第30题:施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,()后可推迟开工日期。
A.承包人以书面形式通知工程师
B.发包人以书面形式通知承包人
C.承包人征得工程师同意
D.工程师征得承包人同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。
A.合同尚未成立
B.缔约一方受有损失
C.缔约当事人有过错
D.违反先合同义务
正确答案:查看最佳答案
第32题:施工中,承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由()。
A.发包人办理申报手续,发包人承担有关费用
B.发包人办理申报手续,承包人承担有关费用
C.承包人办理申报手续,承包人承担有关费用
D.承包人办理申报手续,发包人承担有关费用
正确答案:查看最佳答案
第33题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第35题:能够引起合同法律关系消灭的是()。
A.行为
B.事件
C.法律事实
D.后果
正确答案:查看最佳答案
第36题:工程施工质量不符合要求时,经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。
A.予以验收
B.有条件验收
C.重新进行验收
D.专门验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据FIDIC《施工合同条件》,有经验的承包商在()前不能合理预见的风险,归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
正确答案:查看最佳答案
第38题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自()。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省,市政府部门提供的专家名册
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。
A.承包人负责投保,并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保,并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保,发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保,承包人承担办理保险的费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认,则()。
A.如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
第41题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.设计错误
C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件
D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因
正确答案:查看最佳答案
第42题:需要对施工图设计进行修改时,应经()批准。
A.监理工程师和业主
B.监理工程师和初步设计原批准单位
C.监理工程师和上级主管部门
D.监理工程师和原设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第44题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
第45题:《标准施工招标文件》的组成()。
A.共包含封面格式和三卷八章的内容
B.共包含封面格式和四卷八章的内容
C.共包含封面格式和三卷九章的内容
D.共包含封面格式和四卷九章的内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:建筑工程合同主体一般只能是()。
A.公民
B.法人
C.其他组织
D.公民和法人
正确答案:查看最佳答案
第47题:工程建设监理招标,鉴于标的特殊性,招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人()的选择。
A.经验多少
B.能力强弱
C.报价高低
D.财务状况
正确答案:查看最佳答案
第48题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法,错误的是()。
A.一方当事人要求变更或解除合同时,在未达成新的协议以前,原合同仍然有效
B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更
C.供货方提供的货物数量不够,采购方可以拒收货物
D.采购方对合同约定的订购数量拒收,要承担中途退货的责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求
B.发包人接受
C.工程师确认
D.承包人指定
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
正确答案:查看最佳答案
第51题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。
A.职业责任险
B.现场人员工伤保险
C.第三者责任险
D.设计和工程保险
E.现场人员意外伤害保险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:国有资金控股必须依法招标的项目,招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金
E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
第53题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第54题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第55题:在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
A.土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
第56题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。
第57题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。
第58题:在委托监理合同中,监理人享有()。
A.选择工程总承包人的建议权
B.对工程规模.设计标准等的审批权
C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权
D.合同范围内工程款支付的审核和签认权
E.一切工程变更的批准权
正确答案:查看最佳答案
第59题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第60题:法人应当具备()等条件。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称.组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.经上级行政主管机关批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
正确答案:查看最佳答案
第62题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第63题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。
A.负责设计变更
B.负责设计交底
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:工程建设监理合同示范文本规定,建设监理单位服务的内容包括()。
A.正常的监理工作
B.附属工作
C.附加工作
D.额外工作
E.业主要求的工作
正确答案:查看最佳答案
第65题:材料采购合同履行Z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。
A.磅差分析法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.衡量法
E.理论换算法
正确答案:查看最佳答案
第66题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第67题:(1)关于质押担保方式的说法,正确的有()。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票;(2)债券.存款单;(3)仓单.提单;(4)可以转让的蕋金份额.股权;(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12~13。
第68题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证;选项B错误,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任;选项C正确,以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人;选项D正确,连带责任保证的责任重于一般保证的责任;选项E错误,保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。
第69题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第70题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
第71题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第72题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第73题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查,如未在约定时间内核查,又未提出具体意见,则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料,和监理人协商后,提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第75题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第76题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第77题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。
A.投标人针对招标文件提出的质疑
B.投标预备会的会议纪要
C.对投标人质疑的书面解答
D.招标人发布的资格预审公告
E.招标人对投标文件的修改
正确答案:查看最佳答案
第78题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第79题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。