湖北省监理工程师考核模拟真题

时间:2022-2-2 13:35:45 作者:二级建造师考试资料网

[点击进入湖北省监理工程师考核模拟真题]


一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:与项目资源相关方面的信息应当在建设工程()收集。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工招标阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第1题:我国建设工程监理与相关服务收费根据建设项目投资额的不同情况,分别实行()。

A.市场调节价和企业协议价

B.宏观控制价和微观指导价

C.分类指导价和市场平均价

D.政府指导价和市场调节价

正确答案:查看最佳答案


第2题:工程监理单位的服务对象是()。

A.施工单位

B.建设行政主管部门

C.建设单位

D.建设工程

正确答案:查看最佳答案


第3题:机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异,因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较,评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标,也采用综合打分法的评标比较方法。


第4题:()的目的是考察各种风险控制措施产生的实际效果.确定风险减少的程度.监视风险的变化情况,进而考虑是否需要调整风险管理计划以及是否启动相应的应急措施等。

A.风险跟踪检查

B.风险监控

C.风险的重新估计

D.风险跟踪报告

正确答案:查看最佳答案


第5题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》,由于委托人的原因导致暂停全部监理服务时间超过()天,监理人可发出解除合同的通知。

A.60

B.90

C.182

D.365

正确答案:查看最佳答案


第6题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),委托人为监理人开展正常监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋.资料设备等,应该在()中明确约定派遣或提供的对象.数量和时间。

A.附录a

B.附录b

C.专用条件

D.通用条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第7题:设计或施工总分包模式中,设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系是()。

A.设计图纸的完成时间在施工总包招标之后

B.设计图纸的完成时间在施工总包招标之前

C.设计图纸的完成时间与施工总包招标平行

D.设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系不固定

正确答案:查看最佳答案


第8题:根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。


第9题:在下列关于投机风险的表述中,正确的是()。

A.发生的概率较小

B.发生的概率较大

C.重复出现的概率较小

D.重复出现的概率较大

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第10题:根据《建设工程监理规范》,旁站是指项目监理机构对施工现场()进行的监督活动。

A.危险性较大的分部工程施工质量

B.危险性较大的分部工程施工安全

C.关键部位或关键工序施工质量

D.关键部位或关键工序施工安全

正确答案:查看最佳答案


第11题:进行风险管理时,确定客观概率的方法不包括()。

A.演绎法

B.归纳法

C.统计法

D.导出法

正确答案:查看最佳答案


第12题:国有工程监理企业改制为有限责任公司应当遵循一定的程序,在资产评估后的步骤是()。

A.清产核资

B.股权设臵

C.产权界定

D.提出改制申请

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第13题:投标有效期应当从()开始计算。

A.发售招标文件

B.递交投标文件

C.提交投标文件的截止日

D.确定中标候选人之日

正确答案:查看最佳答案


第14题:监理单位配合设计单位优化设计是设计阶段()的任务

A.投资控制

B.进度控制

C.质量控制

D.组织协调

正确答案:查看最佳答案


第15题:总监理工程师签发《工程复工令》的前一道程序是()。

A.总监理工程师签署《工程复工报审表》

B.建设单位批准总监理工程师签署审查意见的《工程复工报审表》

C.建设单位同意

D.专业监理工程师签署《工程复工报审表》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第16题:工程监理人员对数据和信息的加工从()开始。

A.选择

B.鉴别

C.核对

D.合并

正确答案:查看最佳答案


第17题:()是指单位时间内投入的建设工程资金的数量。

A.工程建设强度

B.工程建设工期

C.工程建设投资

D.建设工程复杂程度

正确答案:查看最佳答案


第18题:在设计过程中,需要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调,这种协调()。

A.仅限于同一专业之间的协调

B.仅限于不同专业之间的协调

C.可能是同一专业之间的协调,也可能是不同专业之间的协调

D.表现为不同设计深度的协调

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第19题:关于抵押的说法,正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产,提单属于权利凭证,可用于质押,不得用于抵押。


第20题:按风险潜在损失形态划分,可将风险划分为()。

A.财产风险和责任风险

B.地区风险和特殊风险

C.投机风险和人身风险

D.基本风险和经济风险

正确答案:查看最佳答案


第21题:管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员()。

A.所管辖的人数

B.所要协调的工作量

C.职权的大小

D.职位的高低

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第22题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》,对于勘察现场范围内不属于委托任务,又没有图纸或资料的地段,其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在勘察现场范围内,不属于委托勘察任务,又没有图纸或资料的地段,发包人应负责查清地下埋藏物。


第23题:建设工程质量控制要避免不断提高质量目标的倾向,确保基本质量目标的实现,并尽量发挥其对投资目标和进度目标实现的积极作用,这表明对建设工程质量应进行()控制。

A.前馈

B.系统

C.全过程

D.全方位

正确答案:查看最佳答案


第24题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当达到规定的深度并注明()使用年限。

A.最短

B.经济

C.最长

D.合理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第25题:工程建设程序中设计紧后的程序是()。

A.策划

B.施工

C.技术设计

D.交付使用

正确答案:查看最佳答案


第26题:根据建设程序,设备工程投资的合理确定分为六个阶段。其中,在设备制造与安装招投标阶段()。

A.要按照承包方实际完成的工作内容,以合同价为基础,同时考虑因物价上涨以及其他因素引起的投资变化,合理确定结算价

B.合同价是以经济合同形式确定的设备制造与安装工程投资

C.根据有关概算定额或概算指标编制总概算。对在初步设计阶段实行招标承包制签订承包合同协议的,其合同价也应在总概算相应的范围以内。在项目施工图设计阶段,根据施工图纸编制施工图预算

D.对从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用进行汇总,编制竣工决算

正确答案:查看最佳答案


第27题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法在综合评标法的基础上,以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素,还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下,以评标价最低者作为中标人。


第28题:要规范工程建设参与各方的建设行为,就要建立有效的约束机制,其根本目的是()。

A.实行工程监理制

B.最大限度地减少其不良后果

C.强调事前控制

D.有利于政府的监督管理

正确答案:查看最佳答案


第29题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。


第30题:处理延期事件的时候,当总监理工程师与承包单位.建设单位协商不一致的时候,应交给()审核。

A.建设单位

B.监理工程师

C.施工单位

D.仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第31题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。


第32题:下列不属于要约邀请的是()

A.拍卖公告

B.招标公告

C.招股说明书

D.投标文件

正确答案:查看最佳答案


第33题:在计划实施过程中,控制部门和控制人员需要全面.及时.准确地了解计划的执行情况及其结果,这一要求表明监理工程师应做好()环节的控制工作。

A.投入

B.转换

C.反馈

D.对比

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第34题:总监理工程师代表可以实施的工作是()。

A.审定技术方案

B.签发工程竣工报验单

C.负责管理项目监理机构的日常工作

D.审定开工报告

正确答案:查看最佳答案


第35题:平行承发包模式条件下,业主委托一家监理单位实施监理时,监理单位的项目监理机构()。

A.可组建多个监理分支机构

B.不应组建监理分支机构

C.只组建两个监理分支机构

D.只组建一个监理分支机构

正确答案:查看最佳答案


第36题:注册监理工程师从事职业活动应履行的义务是()。

A.依据本人能力从事经营管理活动

B.获取相应的劳动报酬

C.对本人执业活动进行解释和辩护

D.保证执业活动成果的质量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第37题:依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:查看最佳答案


第38题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。


第39题:建设工程监理投标时,制定投标策略的前提是()。

A.选择针对性的投标策略

B.合理设置项目监理机构

C.深入分析影响投标的因素

D.把握和深刻理解招标文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第40题:施工单位承租的机械设备和施工机具及配件使用前,应由施工总承包单位.分包单位.出租单位和()共同进行验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.安装单位

D.检测单位

正确答案:查看最佳答案


第41题:在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是()。

A.计划

B.对比

C.转换

D.纠正

正确答案:查看最佳答案


第42题:施工预付款担保的主要形式是()。

A.银行保函

B.支票

C.现金

D.汇票

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第43题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。


第44题:监理规划编制完成后,须经()审批。

A.总监理工程师

B.监理单位经营部门负责人

C.监理单位技术负责人

D.监理单位负责人

正确答案:查看最佳答案


第45题:下列文件中,由总监理工程师负责批准的是()。

A.监理实施细则

B.监理规划

C.监理大纲

D.监理投标书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第46题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。


第47题:程监理企业在建丑建全与建设单位的合作制度,及时进行信息沟通,增强相互间信任,这体现了工程监理企业从事建设工程监理活动应遵循的()准则。

A.守法

B.诚信

C.公平

D.科学

正确答案:查看最佳答案


第48题:对内向监理单位负责,对外向业主负责的是()。

A.项目经理

B.项目监理机构

C.总监理工程师

D.专业管理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第49题:在工程设计阶段,可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题,这体现了BIM的()。

A.可视化

B.协调性

C.模拟性

D.优化性

正确答案:查看最佳答案


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第50题:工程监理企业年检结论分为()。

A.合格

B.基本合格

C.基本不合格

D.不合格

E.暂不作结论

正确答案:查看最佳答案


第51题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。


第52题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。

A.目标的客观性

B.目标的现实性

C.目标的明确性

D.目标的层次性

E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性

正确答案:查看最佳答案


第53题:风险识别的特点包括()。

A.多样性

B.个别性

C.客观性

D.主观性

E.不确定性

正确答案:查看最佳答案


第54题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。


第55题:《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场管理员

E.现场技术人员

正确答案:查看最佳答案


第56题:施工监理服务收费调整系数包括()。

A.专业调整系数

B.工程复杂程度调整系数

C.高程调整系数

D.监理企业资质调整系数

E.工程所在地区调整系数

正确答案:查看最佳答案


第57题:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:()。

A.主体结构工程为合理使用年限

B.主体结构工程为10年

C.屋面防水工程为10年

D.屋面防水工程为5年

E.设备安装和装修工程为2年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第58题:对于一个建设工程而言,归档的含义包括()。

A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交

B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

正确答案:查看最佳答案


第59题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。


第60题:在下列内容中,属于监理工程师职业道德的是()。

A.维护国家的荣誉和利益,按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业

B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操

C.具有科学的工作态度

D.不以个人名义承揽监理业务

E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第61题:监理费的计算方法主要有()计算法。

A.按建设工程投资的百分比

B.基本工资加奖金

C.工资加一定比例的其他费用

D.按工作时间

E.固定价格

正确答案:查看最佳答案


第62题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。


第63题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。


第64题:建设工程监理实施原则有:()。

A.经济效益原则

B.权责一致原则

C.总监理工程师负责原则

D.公正.独立.自主原则

E.严格监理,热情服务原则

正确答案:查看最佳答案


第65题:为了使我国建设工程监理在工程建设领域发挥更大的作用,至少应从以下几个方面发展:()。

A.加强法制建设,走法制化的道路

B.以市场需求为导向,向全方位.全过程监理发展

C.加强宣传,全面提升工程监理企业的社会地位

D.适应市场需求,优化工程监理企业结构

E.加强培训工作,不断提高从业人员素质

正确答案:查看最佳答案


第66题:从国际工程市场的情况来看,工程咨询有以下发展趋势:()。

A.向全过程和全方位服务方向发展

B.逐渐取代工程承包

C.与工程承包相互渗透.相互融合

D.带动本国工程设备.材料和劳务出口

E.促进国际间工程领域的交流和合作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第67题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。

A.施工阶段全过程服务

B.全方位目标控制服务

C.合同咨询和索赔服务

D.技术咨询服务

E.工程设计服务

正确答案:查看最佳答案


第68题:在以下内容中,属于PARTNERING模式特征的是:()。

A.共同的目标

B.出于自愿

C.高层管理的参与

D.承包商承担大部分风险

E.信息的共享

正确答案:查看最佳答案


第69题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。


第70题:中外合资与中外合作监理企业在以下几个方面肯定不同:()。

A.组织形式

B.组织结构

C.出资方式

D.回收投资的期限

E.分配利润和分担风险的依据

正确答案:查看最佳答案


第71题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。


第72题:组织的特点是()。

A.可替代其他生产要素

B.不可替代其他生产要素

C.不是生产要素

D.是生产要素

E.在特定状态下是生产要素

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第73题:组织应具有的基本含义为()。

A.目标是组织存在的前提

B.组织中人员应分工协作

C.组织是生产要素之一

D.组织中的人员应明确权力层次

E.组织有组织结构图表示

正确答案:查看最佳答案


第74题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。


第75题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。


第76题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定

E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。


第77题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。


第78题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖北省监理工程师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。


第79题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。

A.建立非基金储备

B.从现金净收入中支出

C.保险

D.自我保险

E.母公司保险

正确答案:查看最佳答案


版权声明: 本站原创文章,于2022-2-2 13:35:45,由 二级建造师考试资料网 发表。
转载请注明:湖北省监理工程师考核模拟真题 | 一级建造师考试题库网

相关推荐

手机在线做题

在线免费做题