2022年新版一级建造师法律法规模拟真题

时间:2022-6-25 18:27:26 作者:二级建造师考试资料网

[点击进入2022年新版一级建造师法律法规模拟真题]


一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:关于我们仲裁基本制度,正确的是()。

A.当事人对仲裁不服的,可以提起公诉

B.当軎.事人达成有仲裁协议,一方向法院起诉的,人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第1题:某工程项目,发.承包施工合同中约定防水工程保修期为3年,工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏,则施工单位()。

A.无须承担保修责任

B.须承担保修责任

C.发包人支付费用后予以维修

D.维修事宜另行协商

正确答案:查看最佳答案


第2题:根据《招标投标法》,正确的是()。

A.建设行政主管部门

B.招标代理机构

C.招标人

D.投标人推选的代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开标由招标人主持。P87.


第3题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第4题:根据《企业所得税法》,下列企业所得税纳税主体适用25%税率的是()。

A.所有的非居民企业

B.在中国境内设有机构场所,且所得与其机构.场所有实际联系的非居民企业

C.在中国境内设有机构场所,但所得与其机构.场所没有实际联系的非居民企业

D.在中国境内未设立机构场所的非居民企业

正确答案:查看最佳答案


第5题:根据《立法法》,下列事项中,法律.行政法规均可以进行规定的是()。

A.诉讼和仲裁

B.建筑业增值税税率的确定

C.限制人身自由的强制措施和处罚

D.施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案


第6题:根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。

A.申请人以欺骗.贿赂等不正当手段获准注册的,应当予以撤销

B.超越法定职权作出准予注册许可的

C.没有按照规定期限内继续教育的

D.违法法定程序做出准予注册许可的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第7题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

正确答案:查看最佳答案


第8题:《建设工程质量管理条例》中要求,施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》时间是()。

A.工程竣工验收合格后

B.工程竣工同时

C.提交工程竣工验收报告时

D.工程竣工结算后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。


第9题:关于合同形式的说法,正确的是()。

A.合同必须用书面形式

B.口头形式属于合同其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第10题:下列关于应急预案的修订的表述中,错误的是()。

A.应急预案应当至少每2年修订一次

B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案

C.修订后的应急预案应当重新备案

D.预案修订情况应有记录并归档

正确答案:查看最佳答案


第11题:关于缺陷责任期的说法,正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月5日完成建设工程验收备案,该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日

D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案


第12题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即()。

A.取消当事人继续教育记录,记入不良信用记录,对社会公布

B.撤销当事人注册证书

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第13题:下列法律中,属于宪法相关法的是()。

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法通则》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

正确答案:查看最佳答案


第14题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。

A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强

D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案


第15题:位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第16题:根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C..在美国注册的企业设在上海的办事处

D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业

正确答案:查看最佳答案


第17题:合同权利转让未通知债务人,则()。

A.转让合同无效

B.对债务人不发生效力

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移

正确答案:查看最佳答案


第18题:甲施工单位与乙物资供应单位于2010年5月10日签订了一份采购合同,在合同履行期间,因采购的防水材料质量问题发生争议,双方经过多次的协商,但一直没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法中正确的是()。

A.如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议,该和解协议即具有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解

D.双方依仲裁协议申请仲裁后,仍可以和解

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第19题:甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是()。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满,乙取得该设备的所有权

正确答案:查看最佳答案


第20题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()

A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有

C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

正确答案:查看最佳答案


第21题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。

A.诉讼时效的中止

B.诉讼时效的中断

C.诉讼时效的延长

D.改变法定时效期间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第22题:年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同,购买一套120平方米的期房,并赠送停车位一个,2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时,通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定,因此不能赠送甲停车位,当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误,公司已经将乙处分了。甲接到该通知后,不可以选择以下行为中的()。

A.继续履行合同

B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲

C.向法院申请撤销该合同

D.向乙要求赔偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同属于可撤销合同,可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则,当事人可以选择继续履行合同,也可以要求变更合同,还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同,因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的,因为从合同角度来说,该合同是甲与开发商签订的,并不是与乙签订的,因此甲无权要求赔偿。


第23题:下列代理行为中,不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

正确答案:查看最佳答案


第24题:下列合同中,属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是合同的分类,实践合同是指当事人双方意思表达一致以外,尚需交付标的物才能成立的合同,如保管合同。


第25题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

正确答案:查看最佳答案


第26题:关于保险索赔的说法,正确的是()

A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额

正确答案:查看最佳答案


第27题:在买卖合同中,标的物在订立合同之前已为买受人占有,合同生效即视为完成交付的方式,称为()。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第28题:关于工程总承包的说法,正确的是()。

A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标

C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价.项目管理组织方案.设计方案和工程业绩等

D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称

正确答案:查看最佳答案


第29题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销,ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形,只有B选项,建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。


第30题:根据《政府采购法》,政府采购的主要方式应是()。

A.邀请投标

B.公开招标

C.竞争性谈判

D.单一来源采购

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第31题:按照《文物保护法》的规定,在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的,必须经()批准。

A.国务院文物行政部门

B.省.自治区.直辖市文物行政部门

C.国务院

D.省.自治区.直辖市人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定,在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的,必须经省.自治区.直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。


第32题:关于建设工程代理行为的说法,正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

正确答案:查看最佳答案


第33题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规,施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.两年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:施工单位应当根据国家:有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定,建立施工现场消防组织,制定灭火和应急疏骹预案,并至少每半年组织一次演练,提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。P239


第34题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同,应甲要求,乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息,也未履行妥善包装的义务,且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃,导致运输工具损毁。对此,下列说法中正确的是()。

A.丙应对此承担损害赔偿责任

B.乙应赔偿甲的损失

C.甲应对此承担损害赔偿责任

D.乙应赔偿丙的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因托运人托运货物时的过错,造成多式联运经营人损失的,即使托运人已经转让多式联运单据,托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此,甲公司应承担损害赔偿责任。


第35题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,下列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任的是()。

A.未申领施工许可证

B.迟延提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案


第36题:根据《安全生产许可证条例》的规定,以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格

C.所有作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第37题:根据《行政复议法》,下列事项中,属于不可申请行政复议的情形是()。

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决,不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。P354.


第38题:下列关于承包人主要义务的表述中,错误的是()。

A.隐蔽工程隐蔽前,承包人应通知发包人检查

B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业

C.如果工程质量不符合约定,承包人应免费维修或改建

D.建设工程竣工验收后,方可交付使用

正确答案:查看最佳答案


第39题:关于投标保证金的说法,正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是投标保证金。B选项,招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金,C选项,投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不返还投标保证金,D选项,依法必须进行招标的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,应当从其基本账户转出。


第40题:某建设工程施工合同无效,但该工程竣工验收合格,以下说法正确的是()。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护,所以承包人无法获取工程价款

B.因为合同无效,承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效,承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效,但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

正确答案:查看最佳答案


第41题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案


第42题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()

A.用工单位申请,劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请,劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请,用工单位协助

D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第43题:关于施工许可的说法,正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案


第44题:被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应()。

A.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

正确答案:查看最佳答案


第45题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时,其所提出的证据证明(),人民法院应与准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第46题:下列情形中,工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是()。

A.认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准,但未要求建筑施工企业改正的

B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,未及时报告的

C.将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的

D.工程施工过程中,未及时组织工程质量验收的

正确答案:查看最佳答案


第47题:甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金,甲将这部分材料出售给了丙,把仓单背书后交予丙,并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后,丙持这份仓单提货,则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是()。

A.乙公司可以拒绝交货

B.乙可以加收仓储费

C.甲有转让提取材料的权利

D.乙加收仓储费后将材料交给丙

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第387条规定:“仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的,可以转让提取仓储物的权利。”乙未在甲背书后的仓单上签字或盖章,因而将材料交给丙的做法错误。


第48题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的,一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第49题:某建筑工程已经达到其设计使用年限,业主想继续使用,则()。

A.不能继续使用,必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定,重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。


第50题:某政府工程建设项目发.承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见,承包人诉诸法院,上述纠纷属于()。

A.行政纠纷

B.民事纠纷

C.刑事纠纷

D.程序纠纷

正确答案:查看最佳答案


第51题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法,正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.时刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第52题:按照我国《建筑法》的规定,()确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。

A.国务院环境保护主管部门

B.国务院建设行政主管部门

C.省级人民政府环境保护主管部门

D.省级人民政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案


第53题:甲与乙签订了一份合同,后乙将自己的债务转移给丙,并征得甲的同意,现丙履行债务的行为不符合合同的约定,甲有权请求()承担违约责任。

A.丙

B.乙

C.乙和丙共同

D.乙或者丙

正确答案:查看最佳答案


第54题:对于劳动争议申请仲裁的时效,下列说法正确的是()。

A.时效期间为2个月

B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的,申请时效为1年

C.仲裁时效中止的,从中止时起,时效重新计算

D.劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第55题:国家标准.行业标准的制定一般分为()四个程序。

A.准备.征求意见.修正.送审

B.征求意见.修正.送审.报批

C.准备.专家会审.征求意见.报批

D.准备.征求意见.送审.报批

正确答案:查看最佳答案


第56题:关于合同变更的叙述中,不正确的是()。

A.当事人对合同的内容协商一致,可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见,则变更后的内容取代原合同的内容,当事人应当按照变更后的内容履行合同

正确答案:查看最佳答案


第57题:建设单位申请领取施工许可证时,应当具备的前提条件不包括()。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.已经取得规划许可证

C.已经取得拆迁许可证

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第58题:关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法,正确的是()。

A.对发布有误的信息,由发布该信息的省.自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见,并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合,可向公告部门提出出面符合申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告,但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,无需再公告平台上予以声明

正确答案:查看最佳答案


第59题:关于开标的说法,正确的是()。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人以外的人主持,邀请所有投标人参加

D.开标过程应当记录,并存档备查

正确答案:查看最佳答案


第60题:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分价款不能协商一致的,可以参照()建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

A.签约时的签约地时

B.履约时的签约地时

C.履约时的项目所在地时

D.签订建设工程合同时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第61题:根据《民事诉讼法》的规定,因不动产纠纷提起的诉讼,由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告所在地

C.合同签订地

D.不动产所在地

正确答案:查看最佳答案


第62题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

正确答案:查看最佳答案


第63题:由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是()。

A.法律形式

B.法律体系

C.法律规范

D.法律部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第64题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.对于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。选项A,建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于其工作日的25%,选项B建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录应分别在企业和工程项目上存档备查。选项D,对于有分工司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托工程所在地分公司负责人进行带班检查。


第65题:按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程,必须符合()的规定。

A.施工许可证发证机关

B.省市人民政府

C.国务院

D.建设项目主管部门

正确答案:查看最佳答案


第66题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半,该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定,下列关于甲.乙双方权利的表述中,正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同,但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的,承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失,而不可主张对方继续履行合同。


第67题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止,委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案


第68题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案


第69题:2011年4月10日,某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行安全生产管理职责,导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定,张某自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.8

B.7

C.6

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第70题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。

A.某公司的职能部门

B.某市人民法院

C.某有限责任公司

D.自然人孙某

E.某建筑大学

正确答案:查看最佳答案


第71题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖

C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致

E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

正确答案:查看最佳答案


第72题:关于评标,下列说法不正确的是()。

A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密

B.评标委员会的人数为5人以上的奇数,其技术经济专家不少于成员总数的2/3

C.评标委员会完成评标后,应当直接确定中标人

D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

E.评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,不可以否决所有投标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第73题:6月1日,甲乙双方签订建材买卖合同,总价款为100万元,约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难,买方于6月10日只交付了25万元,卖方予以签收。下列说法正确的是()。

A.买卖合同是主合同,定金合同是从合同

B.买卖合同自6月10日成立

C.定金合同自6月1日成立

D.若卖方不能交付货物,应返还50万元

E.若买方不履行购买义务,仍可要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案


第74题:关于施工现场工人生活居住区问题,下列说法错误的有()。

A.生活区的选址应当符合安全性要求

B.现场的生活区可以与作业区合并设置

C.现场的生活区和办公区必须分开设置

D.现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

E.工人宿舍可以设置在已通过中间验收的未竣工建筑物内

正确答案:查看最佳答案


第75题:甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同,约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机,并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。

A.向乙公司交付彩印机

B.向甲公司交付彩印机

C.向乙公司履行瑕疵担保义务

D.向甲公司履行瑕疵担保义务

E.履行维修义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:根据融资租赁合同,虽然出卖人是向出租人主张价金,但却需按照约定向承租人交付标的物,包括履行瑕疵担保义务。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。


第76题:施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()。

A.自然养护混凝土

B.现场机具.车辆冲洗用循环水

C.生活.工程用水分别计量管理

D.现场设置雨水收集利用系统

E.现场供水管网就近设置多个用户点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置,管径合理.管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品,安装计量装置,采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。(7)大型工程的不同艰项下程.不同标段.不同分包坐活灰,凡具备条件的应分別计量用水量。在签定不同标段分包或劳务合同时,将节水定额指标纳人合同条款,进行计董考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水.中水或可再利用水的收集利用系统。


第77题:关于仲裁调解的说法,正确的有()

A.仲裁调解不成的,当事人应当及时起诉

B.仲裁调解必须在裁决作出前进行

C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的

D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力

E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点

正确答案:查看最佳答案


第78题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()。

A.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣

B.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额

C.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率

D.应税销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票

E.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第79题:下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()

A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意

B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

D..施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的

E.工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的

正确答案:查看最佳答案


第80题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。

A.使用伪造.变造的许可证件

B.投标人之间协商投标报价

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.投标人之间约定部分投标人放弃中标

E.提供虚假的财务状况

正确答案:查看最佳答案


第81题:关于仲裁裁决的说法,正确的有()。

A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定

B.仲裁裁决没有强制执行力

C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁

E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第82题:甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同,并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括()。

A.按合同约定交付设备

B.转移该设备所有权

C.承担设备损毁风险

D.瑕疵担保

E.现实交付

正确答案:查看最佳答案


第83题:下列有关建设单位的安全责任表述正确的有()。

A.建设单位提供的资料不准确导致施工单位的损失,施工单位可以就此向建设单位要求赔偿

B.由于需要建设单位可以压缩合同约定的工期

C.建设单位应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

D.建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料

E.建设单位应当在拆除工程施工30日前到有关部门进行相关资料的备案

正确答案:查看最佳答案


第84题:根据《合同法》的规定,下列合同中免责条款无效的有()。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.因过失造成对方财产损失的

D.因重大过失造成对方财产损失的

E.意思表示不真实的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第85题:导致中标无效的情形有()

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩.企业实力,谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

正确答案:查看最佳答案


第86题:关于仲裁协议效力的说法,正确的有()

A.合同无效,仲裁协议亦无效

B.仲裁协议有效,当事人也可以向法院提出诉讼

C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议

D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权

E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

正确答案:查看最佳答案


第87题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第88题:《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括()。

A.节地

B.节材

C.节电

D.节暖

E.节水

正确答案:查看最佳答案


第89题:根据《物权法》,下列不可以设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

E.一台挖掘机

正确答案:查看最佳答案


第90题:根据《节约能源法》规定,国家对固定资产投资项目实行()制度,不符合强制性节能标准的项目,依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。

A..节能评估

B.能复查

C.节能审査

D.节能审核

E.节能测试

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。


第91题:某施工合同约定由建设行政主管部门采用调解方式处理合同纠纷。对此,下列表述中正确的是()。

A.建设行政主管部门不得作为调解人,因而该约定无效

B.与仲裁和诉讼相比,该调解方式可较经济.较及时地解决纠纷

C.若达成调解协议后当事人一方不履行调解协议,建设行政主管部门可强制执行

D.若达成调解协议后当事人一方反悔,可提起行政复议或行政诉讼

E.若达成调解协议后当事人一方反悔,可提请仲裁或提请诉讼

正确答案:查看最佳答案


第92题:施工单位的“安管人员”主要是(),须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格,并取得安全生产考核合格证书。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.特种作业人员

E.施工作业人员

正确答案:查看最佳答案


第93题:承担民事责任的方式包括()。

A.停止侵害

B.罚款

C.返还财产

D.没收违法所得

E.赔礼道歉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第94题:关于仲裁程序中的和解与调解,下列表述正确的是()。

A.当事人申请仲裁后,可以自行和解

B.仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解

C.当事人申请仲裁后达成和解协议的,必须撤回仲裁申请

D.仲裁庭调解达成协议后制作的裁决书不具有法律效力

E.仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书

正确答案:查看最佳答案


第95题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。

A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解

C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书

D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书

E.调解书一经制作,即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案


第96题:关于土地权属的说法,正确的有()。

A.城市郊区的土地归国家所有

B.自留地归集体所有

C.城市市区土地归国家所有

D.农村土地均归集体所有

E.宅基地归农民个人所有

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第97题:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。在验收过程中需要施工单位提交的档案资料包括()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程安全档案资料

D.工程质量保证资料

E.工程检验评定资料

正确答案:查看最佳答案


第98题:甲公司与乙租赁公司约定,由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统,并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括()。

A.向丙支付价金

B.向乙支付租金

C.租赁期满向乙返还该除尘系统

D.租赁期满享有除尘系统的所有权

E.妥善保管和使用该除尘系统

正确答案:查看最佳答案


第99题:下列合同中,属于可变更.可撤销合同的()。

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年新版一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


版权声明: 本站原创文章,于2022-6-25 18:27:26,由 二级建造师考试资料网 发表。
转载请注明:2022年新版一级建造师法律法规模拟真题 | 一级建造师考试题库网

相关推荐

手机在线做题

在线免费做题