注册监理工程师模拟试题

时间:2022-6-3 16:01:43 作者:二级建造师考试资料网

[点击进入注册监理工程师模拟试题]


可能很多人都在寻求"注册监理工程师模拟试题",塞内加曾经说过,勇气通往天堂,怯懦通往地狱。这启发了我们, 这启发了我们, 经过上述讨论,学习的成功与失败原因是多方面的,要首先从自己身上找原因,才能受到鼓舞,找出努力的方向。既然如此,我们就废话少说,那开始我们就来复习吧!最后的祝福:我在这里支持着你,鼓励着你,为你加油!


    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

    A.两个价格指数中的较高者

    B.两个价格指数中的均值

    C.两个价格指数中的较低者

    D.两个价格指数按约定**的均值

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第1题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。

    A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

    B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行

    C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

    D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误,承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行;选项C错误,为了使工程施工顺利开展,避免指令冲突及尽量减少合同争议,发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现;选项D错误,如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失,则由发包人负责赔偿。参见教材P77。


    第2题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

    A.2%

    B.3%

    C.5%

    D.10%

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。


    第3题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。

    A.gmp为合同承包总价

    B.节约的gmp全部归cm承包商

    C.节约的gmp全部归业主

    D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。


    第4题:当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以()的身份判断,公正地进行调解。

    A.委托人

    B.承包人

    C.独立

    D.双方

    正确答案:查看最佳答案


    第5题:工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

    A.公平

    B.科学

    C.独立

    D.公正

    正确答案:查看最佳答案


    第6题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料,使用前进行约定的性能检验,应由()。

    A.工程师负责检验,发包人承担检验费用

    B.工程师负责检验,承包人承担检验费用

    C.承包人负责检验,发包人承担检验费用

    D.承包人负责检验,承包人承担检验费用

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第7题:投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,()。

    A.投标人应要求招标人继续解释

    B.以书面解答为准

    C.以招标文件为准

    D.由人民法院判定

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,执行政府定价的合同,合同当事人一方逾期交付标的物时,遇价格上涨,按()执行。

    A.原价格

    B.新价格

    C.当地市场价格

    D.签订合同地市场价格

    正确答案:查看最佳答案


    第9题:设备采购合同履行中,对于木质包装材料,需要按规定预先进行()处理。

    A.薰蒸

    B.刷漆

    C.封蜡

    D.烘干

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:对于木质包装材料,应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理,并出具有关薰蒸证明。


    第10题:下列说法错误的是()

    A.工程师是受业主聘用的

    B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方

    C.工程师无权改变合同

    D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

    正确答案:查看最佳答案


    第11题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,技术设计阶段的工作任务不包括()。

    A.编制技术设计文件

    B.提出技术设计计划

    C.设备设计

    D.参加初步审查,并作必要修正

    正确答案:查看最佳答案


    第12题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。

    A.施工图设计

    B.工程开工

    C.工程立项

    D.勘察设计

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第13题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

    A.2

    B.3

    C.5

    D.6

    正确答案:查看最佳答案


    第14题:关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。

    A.投标人可以主动要求进行说明

    B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

    C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

    D.投标人的说明应当采用书面形式

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误,评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明;选项B错误,投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容;评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题,以书面形式通知该投标人。参见教材P34。


    第15题:根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。

    A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

    B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

    C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任

    D.分包人的资格能力应由发包人审核

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误,承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体,而非皮包公司;选项C错误,发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本;选项D错误,分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。


    第16题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照()进行的分类。

    A.合同目的

    B.索赔起因

    C.索赔的合同依据

    D.索赔事件的性质

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:按照我国《合同法》的规定,承担违约责任的条件采用()。

    A.过错责任原则

    B.严格责任原则

    C.无过错责任原则

    D.惩罚性责任原则

    正确答案:查看最佳答案


    第18题:根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为正确的是()。

    A.发包人不可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工

    B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

    C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利

    D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是违约责任。选项A,发包人可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B,发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C,发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。


    第19题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。

    A.盘点时发现的短缺

    B.设计错误

    C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件

    D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因

    正确答案:查看最佳答案


    第20题:采购方拒付货款,应当按照()的拒付规定办理。

    A.国家财政部门结算办法

    B.地方财政部门结算办法

    C.中国人民银行结算办法

    D.银行结算办法

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:对拟验收的单位工程,总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认,并上报建设单位,同时提出“工程质量评估报告”,“工程质量评估报告”要由()共同签署。

    A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位

    B.总监理工程师.监理单位技术负责人

    C.项目经理.总监理工程师

    D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第22题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。

    A.因国际禁运解除进口设备运输合同

    B.因战争导致在建工程合同工期延长

    C.因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

    D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同

    正确答案:查看最佳答案


    第23题:按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()。

    A.可以拒绝索赔

    B.应承担全部责任

    C.先行赔偿再向业主追索

    D.代替分包商向工程师递交索赔报告

    正确答案:查看最佳答案


    第24题:下列选项中,有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述,不正确的是()。

    A.承包人应当在专用条款约定的日期,将施工组织设计和施工进度计划提交工程师

    B.工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见

    C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见,则视为不同意

    D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第25题:施工合同履行进入施工阶段,监理工程师进行进度管理的主要任务是()。

    A.审核施工进度计划

    B.控制施工工作按进度计划执行

    C.争取提前完成工程

    D.发布工程暂停令

    正确答案:查看最佳答案


    第26题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。

    A.由发包人承担风险

    B.在合同中明确风险承担方

    C.由承包人承担风险

    D.由合同双方共担风险

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。


    第27题:施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时,下列说法不正确的是()。

    A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

    B.如果没有采取有效措施导致损失扩大,应对全部损失承担责任

    C.如果不可抗力的影响持续时间较长,应及时提交中间报告,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

    D.不能按期竣工的,应合理延长工期

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第28题:FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是()。

    A.工程破土动工之日

    B.工程投入使用之日

    C.工程接收证书中写明的竣工日

    D.工程师颁发履约证书之日

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

    A.依据合同条款提出的索赔

    B.依据其他法律文书提出的索赔

    C.提出的道义索赔

    D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(),并标明排列顺序。

    A.l-2人

    B.l-3人

    C.1-4人

    D.1-5人

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第31题:关于建设工程勘察设计合同,下列说法错误的是()。

    A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位

    B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位

    C.委托人一般是项目业主,即建设单位,但不可能是建设工程承包单位

    D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务,明确双方权利.义务关系的协议

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是()。

    A.投标文件中个别地方存在漏项

    B.投标文件中提供了不完整的技术信息

    C.投标人所提供的投标担保有瑕疵

    D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

    A.不可抗力事件发生的时点

    B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

    C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

    D.承包商投标时能否合理预见

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)


    第34题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中,()是个核心。

    A.发包人

    B.承包人

    C.工程师

    D.委员会

    正确答案:查看最佳答案


    第35题:委托监理合同的有效期是指()。

    A.完成正常监理工作预定的时问

    B.以约定的天数为准

    C.在专用条款中约定

    D.以监理人是否完成附加.额外工作的义务来判定

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:工程师在确认工期是否顺延时,应当首先()

    A.依据合同确认责任者

    B.分析施工进度计划

    C.判断是否符合顺延工期的条件

    D.考察事件实际造成的时间

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第37题:关于代理关系的表述,错误的是()。

    A.在代理关系中,委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

    B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

    C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为,被代理人对此不承担责任

    D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为,才能为被代理人取得权利和设定义务

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

    A.工程施工承包合同

    B.建设工程施工合同

    C.建设工程勘察合同

    D.建设工程设计合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。


    第39题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

    A.20%

    B.30%

    C.50%

    D.70%

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第40题:由于下列原因,承包商无权得到延长工期的是()

    A.额外的或附加的

    B.承包商违约引起的

    C.合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等

    D.异常恶劣的气候条件

    正确答案:查看最佳答案


    第41题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

    A.投标截止日

    B.开标之日

    C.中标通知书发出之日

    D.投标截止日前28天

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。


    第42题:建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是()。

    A.有大量的隐蔽工程

    B.施工中未及时进行质量检查

    C.工程质量的评价方法具有特殊性

    D.工程质量具有较大的波动性

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第43题:关于评标.决标阶段的工作程序,下列说法错误的是()。

    A.如果投标人代表未到场,也要开启其投标书,进行评标

    B.设有标底的,公布标底

    C.按照宣布的开标顺序当众开标

    D.检查投标文件的密封情况

    正确答案:查看最佳答案


    第44题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中,正确的是()。

    A.有权直接单独确定索赔处理结果

    B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

    C.在收到索赔通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人

    D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

    正确答案:查看最佳答案


    第45题:要约以信件或者电报做出的,承诺期限自()开始计算。

    A.信件或者电报到达之日

    B.信件载明的日期或者电报交发之日

    C.信件或者电报交发之日

    D.信件邮寄的日期或者电报到达之日

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第46题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。

    A.社会动乱影响施工进度

    B.恶劣气候影响施工安全

    C.图纸设计错误导致的工程返工

    D.地震灾害导致施工暂停

    正确答案:查看最佳答案


    第47题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

    A.结算方式

    B.预付款支付时间

    C.质量标准

    D.合同争议解决方式

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。


    第48题:在大型设备采购合同履行过程中,监理工程师()。

    A.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任

    B.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

    C.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

    D.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第49题:在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。

    A.业主

    B.承包人

    C.监理人

    D.发包人

    正确答案:查看最佳答案


    二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。

    A.cm合同属于管理承包合同

    B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

    C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

    D.cm承包商属于专业咨询机构

    E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

    正确答案:查看最佳答案


    第51题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

    A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

    B.本标段的监理人

    C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

    D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

    E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第52题:项目实施过程中发生下列情况时,发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

    A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

    B.承包人在施工过程中毁约

    C.发生不可抗力导致合同无法履行

    D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

    E.因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间

    正确答案:查看最佳答案


    第53题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()

    A.公平合理地处理索赔

    B.及时作出决定和处理索赔

    C.尽可能通过协商达成一致

    D.诚实信用

    E.尽量减少

    正确答案:查看最佳答案


    第54题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。

    A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

    B.承包人有权立即暂停施工

    C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知

    D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

    E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第55题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。

    A.发现文物.石化等的处理

    B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

    C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

    D.隐蔽工程重新检验质量合格

    E.不可抗力事件发生后的清理工作

    正确答案:查看最佳答案


    第56题:根据标准施工合同通用条款的规定,不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担,下列有关说法正确的是()。

    A.永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

    B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

    C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担

    D.承包人设备的损坏由承包人承担

    E.不能按期竣工的,承包人应当支付逾期竣工违约金

    正确答案:查看最佳答案


    第57题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。

    A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

    B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

    C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

    D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理

    E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。


    第58题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。

    A.负责设计变更

    B.负责设计交底

    C.参加隐蔽工程验收

    D.参与施工组织

    E.参加工程竣工验收

    正确答案:查看最佳答案


    第59题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。

    A.某商业银行北京分行

    B.某股份有限公司

    C.尚未完成改制的某国有企业

    D.某项目经理部

    E.某施工企业法定代表人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。


    第60题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。

    A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

    B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任

    C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

    D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

    E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。


    第61题:工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。

    A.必须执行

    B.可以不予理睬

    C.可以执行

    D.可以要求工程师重新考虑

    E.可以依据合同提交仲裁

    正确答案:查看最佳答案


    第62题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

    A.监理委托函或中标书

    B.建设工程监理合同标准条件

    C.建设工程监理合同专用条件

    D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

    E.工程建设委托监理合同

    正确答案:查看最佳答案


    第63题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。

    A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

    B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

    C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

    D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

    E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第64题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。

    A.正确确定事故性质

    B.满足用户的期望

    C.正确确定处理范围

    D.达到原设计标准

    E.正确确定责任情况

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:采购方的违约体现在()。

    A.逾期付款

    B.产品的质量缺陷

    C.提前交付货物

    D.不按合同约定接收货物

    E.交货数量与合同不符

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。


    第66题:根据《标准施工合同》,承包人的施工安全责任有()。

    A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

    B.编制施工安全措施规程

    C.制定施工安全操作规程

    D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

    E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第67题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。

    A.监督设计人有序开展设计工作

    B.提供必要的现场工作条件

    C.负责与设计相关的外部协调工作

    D.保护设计人的知识产权

    E.控制工程设计概算

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。


    第68题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

    A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

    B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分

    C.仅对投标文件的商务部分进行评审

    D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

    E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。


    第69题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。

    A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充

    B.监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工

    C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改

    D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批

    E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第70题:下列各险种中专门针对工程的是()。

    A.机器损坏险

    B.建筑工程一切险

    C.货物运输险

    D.安装工程一切险

    E.机动车辆险

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。


    第71题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()

    A.工程师可作出口头指示

    B.工程师助手可作出口头指示

    C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

    D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示

    E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。


    第72题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。

    A.必须具备法人资格

    B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

    C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

    D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

    E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。


    第73题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

    A.勘察

    B.设计

    C.采购

    D.施工

    E.试运行

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。


    第74题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

    A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

    B.适用于依法强制监理的项目

    C.适用于所有招标项目

    D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

    E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。


    第75题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。

    A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

    B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算

    C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算

    D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意

    E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。


    第76题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。

    A.勘察合同

    B.设计合同

    C.监理合同

    D.施工合同

    E.设备采购合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。


    第77题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。

    A.单价子目已完工程量按月计算

    B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

    C.总价子目已完工程量按月计算

    D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

    E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

    正确答案:查看最佳答案


    第78题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。

    A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

    B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任

    C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

    D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

    E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证;选项B错误,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任;选项C正确,以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人;选项D正确,连带责任保证的责任重于一般保证的责任;选项E错误,保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。


    第79题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。

    A.工程设计方案

    B.工程施工方案

    C.工程分包方案

    D.工程报价清单

    E.工程质量标准

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。


    版权声明: 本站原创文章,于2022-6-3 16:01:43,由 二级建造师考试资料网 发表。
    转载请注明:注册监理工程师模拟试题 | 一级建造师考试题库网

    相关推荐

    宁夏银川注册监理工程师模拟试题

    [点击进入宁夏银川注册监理工程师模拟试题]一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)第题:按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。A....

    手机在线做题

    在线免费做题