2022年一级建造师法律法规历年题库

时间:2022-1-14 11:05:09 作者:二级建造师考试资料网

[点击进入2022年一级建造师法律法规历年题库]


一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第1题:关于施工企业资质证书的说法,正确的是()。

A.建筑业企业资质分三个序列,每个序列均划分为若干资质类别和等级

B.企业转包或违法分包的,资质许可机关2年内不予批准其资质升级申请和增项申请

C.企业因净资产.人员不符合资质条件,被责令整改期间,不得申请资质升级.增项,但可以承揽新工程

D.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中,不得要求企业提供资质证书原件

正确答案:查看最佳答案


第2题:根据《大气污染防治法》,我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

正确答案:查看最佳答案


第3题:关于施工企业返修义务的说法,正确的是()

A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修

B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修

C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担

D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第4题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案


第5题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案


第6题:继续履行是一种违约后的补救方式,但它不能与下列方式中的()并用。

A.违约金

B.采取补救措施

C.定金

D.解除合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第7题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A.中央

B.省级以上

C.镇级以上

D.县级以上

正确答案:查看最佳答案


第8题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同,由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故,致使货物受损,无法按期交货。关于责任承担的说法,正确的是()。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向乙主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

正确答案:查看最佳答案


第9题:某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证,由于某种原因工程未能按期开工,该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期,该工程最迟应当在()开工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第10题:在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

正确答案:查看最佳答案


第11题:下列关于评标报告的说法错误的是()。

A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字

B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应注明

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果

D.提交的评标报告无需推荐中标候选人

正确答案:查看最佳答案


第12题:王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作,2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同,王某离职前月工资8000元,所在城市上年度职工月平均工资2000元,该公司应向王某支付()元的经济补偿。

A.12万

B.9万

C.4万

D.3万

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:王某在2008年1月至2012年10月应当得到经济补偿,补偿时间为5年,月工资按照3倍职工月平均工资计算,最终补偿金额为:5×3×2000=3万元。


第13题:关于设计单位的权利的说法,正确的是()。

A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案


第14题:关于仓储合同法律特征的说法,正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的,不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的,保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。


第15题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的是()。

A.纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额;未分别核算销售额的,从低适用税

B.小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,可以抵扣进项税

C.纳税人销售货物.劳务.服务,无形资产.不动产,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余

D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分不得结转下期继续抵扣

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第16题:乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,全部材料被毁。关于此损失的责任分担,下列说法中正确的是()。

A.丙可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第314条规定:“货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人不得要求支付运费;已收取运费的,托运人可以要求返还。”山洪暴发属于不可抗力,因而丙不得要求甲支付运费。《合同法》第144条规定:“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损.灭失的风险自合同成立时由买受人承担。”因此,材料损失应由甲承担。


第17题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案


第18题:根据现行规定,招标人和中标人应当按照招标人的招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。某项目2014年3月1日确定了中标人,2014年3月8日发出了中标通知书,2014年3月12日中标人收到了中标通知书,则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2014年3月16日

B.2014年3月31日

C.2014年4月7日

D.2014年4月8日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第19题:关于申请领取施工许可证的条件的说法,正确的是()。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

D.已经与施工企业签订了合作协议

正确答案:查看最佳答案


第20题:依法必须招标的建设项目,招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A.15

B.20

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案


第21题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员,检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故,其应承担的法律责任是()

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级,撤职处分

D.吊销有关人员资格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是事故责任单位及主要责任人应承担的责任。特种设备安全管理人员,检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故的,吊销相关人员资格。


第22题:根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。

A.申请人以欺骗.贿赂等不正当手段获准注册的,应当予以撤销

B.超越法定职权作出准予注册许可的

C.没有按照规定期限内继续教育的

D.违法法定程序做出准予注册许可的

正确答案:查看最佳答案


第23题:甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司,且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。

A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

正确答案:查看最佳答案


第24题:梁某陷入经商困境时,李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限,但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息,而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此,下列选项中错误的说法是()。

A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持

B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持

C.借款合同可以是无偿合同

D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:借款合同一般是有偿合同(有息借款),也可以是无偿合同(无息借款)。《合同法》第211条第1款规定:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的,视为不支付利息。”另外,最高人民法院发布的《关于贯彻执行(民法通则>若干问题的意见(试行)》第123条规定:“公民之间的无息借款,有约定偿还期限而借款人不按期偿还,出借人要求借款人偿付逾期利息,应予以准许。因此本题应选B才符合上述规定。”


第25题:下列国家标准中,属于强制性国家标准的是()

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的实验方法

C.工程建设专业专用的术语.符合

D.工程建设勘察行业专用的质重要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是强制性标准的范围。P271.


第26题:施工合同履行中,总包单位将土方开挖分包给了甲分包商,将基础部分分包了乙分包商,但是甲分包商工期延误,乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方

B.总包方

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同,和乙分包商有合同关系的只有总包单位,其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的,应当向对方承担违约责任”,本题的第三人是甲分包商,当事人一方是总包单位,现由于甲分包商违约,承担违约责任的自然就应该是总包单位,选B。


第27题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第28题:甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.终止起诉

C.继续审理

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案


第29题:甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同,在约定的履行日期届满时,水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源,致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

正确答案:查看最佳答案


第30题:在施工过程中,某施工企业的安全生产条件不符合国家规定,致使多人重伤,死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第31题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()

A..*拟安全生产许可证并限期整顿

B.停止生产,并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案


第32题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中,因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。

A.甲承担

B.乙承担

C.丙承担

D.乙和丙分担

正确答案:查看最佳答案


第33题:施工企业以自有的房产作抵押,向银行借款100万元,后来施工企业无力还贷,经诉讼后其抵押房产被拍卖,拍得的价款为150万元,贷款的利息及违约金为20万元,实现抵押权的费用为10万元,则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:P37“(三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元,利息及违约金20万元,实现抵押权的费用10万元优先受偿。


第34题:关于劳务派遣的说法,正确的是()。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间,其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳务派遣。


第35题:关于评标的说法,正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清,说明

正确答案:查看最佳答案


第36题:建筑业企业资质证书的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第37题:定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议,按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在()支付报酬。

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

正确答案:查看最佳答案


第38题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案


第39题:根据有关规定,对于违法发包.转包.分包.挂靠等违法行为进行行政处罚的追溯期限为2年,其起算时间应为()。

A.工程开工之日

B.合同签订之日

C.竣工验收之日

D.工程交付之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第40题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

正确答案:查看最佳答案


第41题:根据《安全生产许可证条例》规定,安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生()事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原发证管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案


第42题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第43题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存,存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时,保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案


第44题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案


第45题:根据《消防法》,关于建设刚才竣工消防验收的说法,正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的,修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收,并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收,可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程,可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是竣工消防验收的规定,选项A,已经依法备案的建设工程消防设计需要修改的,修改后建设单位需重新申请消防设计备案,选项B,公安机关消防机构应该当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收并出具消防验收意见。选项C,公安消防机构实施消防验收,不可以收取费用。


第46题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

正确答案:查看最佳答案


第47题:承包人取得竣工结算价款的前提条件是()。

A.承包人已将合同约定的工程全部完成

B.工程经竣工验收合格

C.承包人提交了完整的结算报告

D.发包方对结算报告已进行审核

正确答案:查看最佳答案


第48题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第49题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前,或者投标截止时间至少20日前

B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前

C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少20日前

D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前,或者投标截止时间至少15日前

正确答案:查看最佳答案


第50题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。

A.行政法规

B.法律

C.部门规章

D.自治条例

正确答案:查看最佳答案


第51题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第52题:同一债权既有保证又有物的担保的,当债务人不履行债务时,如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式,关于债权人债权实现的说法,正确的是()。

A.第三人提供物的担保的,债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的,债权人可以就物的担保实现债权,也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的,保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的担保的第三人承担担保责任后,有权向保证人或债务人追债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是保证担保,被担保的债权既有物的担保又有人的担保的,债务人到期不履行债务或者发生当事人约定的实施担保物权的情形,债权人应当按照约定实现债权。债务人自己可以就物的担保实现债权,也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担保证责任后,有权向债务人追偿


第53题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失,甲方没有采取任何措施减损,导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷,经过鉴定机构鉴定,乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元,乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损,导致损失扩大到5万元,但经鉴定机构鉴定,乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元,因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元,故选B。


第54题:关于工程质量检测机构的说法,错误的是()

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:检测机构不得转包业务.


第55题:下列选项中,不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。

A.国家标准

B.行业标准

C.技术标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》的规定,我国的标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准。


第56题:以市场主导,以守法.守信.守德.综合实力为基础进行综合评价的是()。

A.政府对市场主体的守法诚信评价

B.社会中介信用机构的综合信用评价

C.市场主体的自我综合信用评价

D.行政协会协助政府部门的综合信用评价

正确答案:查看最佳答案


第57题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第58题:某工程施工招标文件,其“投标保证金”条款规定中符合法律规定的是()。

A.本招标项目估算价6000万元,投标保证金为100万元

B.投标保证金以现金方式提交的,应当自投标人基本账户转出。以银行保函方式提交的,投标保函有效期必须与投标有效期一致,否则作废标处理

C.①投标人串通投标的,②投标书被评定为废标的,③投标人在投标截止前未经招标人同意擅自撤回投标的,④在投标有效期内修改.补充.撤销投标文件的,⑤中标后未在规定期限内提交履约保证金或拒绝签订合同的,其投标保证金均不予退还

D.中标人的投标保证金不退。未中标的投标人,其投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还

正确答案:查看最佳答案


第59题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

正确答案:查看最佳答案


第60题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。

A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的

D.认为行政机关滥用行政权力,排除或者限制竞争的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第61题:合同中具有相对独立性,效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。

A.违约责任

B.解决争议

C.价款或酬金

D.数量和质量

正确答案:查看最佳答案


第62题:下列法律中,属于经济法的是()。

A.《标准化法》

B.《招标投标法》

C.《建筑法》

D.《安全生产法》

正确答案:查看最佳答案


第63题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止,委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第64题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案


第65题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料,应当在()的监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或工程监理单位

B.施工项目技术负责人

C.施工企业质量管理人员

D.质量监督部门

正确答案:查看最佳答案


第66题:下列安全生产条件中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.有职业危害应急救援预案,并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第67题:关于工程建设相关标准,说法错误的是()。

A.行业标准在相应的国家标准实施后,应及时进行修订或废止

B.工程建设行业标准实施后也需要复审

C.工程建设地方标准中没有强制性条文

D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案

正确答案:查看最佳答案


第68题:根据最高法院司法解释,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。

A.发包人拖延付款.延迟提供设计图纸或甲供材料,应承担对质量缺陷的过错责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用后,装饰工程出现质量问题的,不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案


第69题:根据《立法法》的规定,说法不正确的是()。

A.民事基本制度由法律制定

B.地方政府规章可以制定属于本行政区域的具体行政管理事项

C.为执行法律的规定需要制定行政法规

D.限制人身自由可以由部门规章规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第70题:建设工程施工合同中发包人的义务包括()。

A.及时检查隐蔽工程

B.按照约定提供原材料.设备

C.交付竣工验收合格的建设工程

D.要求压缩合同约定工期

E.支付价款

正确答案:查看最佳答案


第71题:根据《环境噪声污染防治法》,下列情形中,必须公告附近居民的夜间作业()。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.因生产工艺上要求必须连续作业的

D.因特殊需求必须连续作业的

E.赶工作业

正确答案:查看最佳答案


第72题:关于违约赔偿损失的说法,正确的有()。

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.约定赔偿损失优先于法定赔偿损失

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第73题:根据建造师注册管理的规定,以下人员的注册申请将不予批准的有()。

A.李某因工伤丧失了民事行为能力

B.张某取得资格证书4年后方才申请注册,并继续教育合格

C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在一个单位注册

D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

E.孙某虽然已年满65岁,但仍担任单位的咨询顾问

正确答案:查看最佳答案


第74题:下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件

C.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容

D.有施工企业签署的工程保修书

E.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案


第75题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第76题:和解是当事人之间自愿协商,没有第三人参加,一方当事人不履行和解协议,另外一方也不可以向法院申请强制执行,即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是()。

A.诉讼前的和解

B.诉讼中的和解

C.执行中的和解

D.仲裁中的和解

E.判决中的和解

正确答案:查看最佳答案


第77题:甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元的借款合同。为此,甲公司应履行的主要义务有()。

A.提供真实情况

B.提供担保人为公司担保

C.按期归还本金和利息

D.按照需要使用借款

E.按约定收取借款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》规定,借款人的主要义务是提供真实情况.提供担保人担保.按照约定收取借款.按照约定用途使用借款.按期归还本金和利息。因此,甲公司只能按照借款合同约定的用途使用借款,而不能随意根据自己的需要使用借款。


第78题:根据《工伤保险条例》,可以认定为工伤或者视同工伤的有()。

A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作,旧伤复发

B.张某患病后,精神抑郁,酗酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中,发生交通事故受伤,该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D.陈某在工作场所与上司产生摩擦,一怒之下,拿剪刀将自己的胸脯刺伤

E.牛某因失恋,上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第79题:关于买卖合同的说法,正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有

B.试用期间届满,试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的,视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的,出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是买卖合同的规定,C选项,买受人已支付标的物总价75%以上的,(出卖人有权,只是法院不支持),卖人主张取得标的物的,法院不予支持。D选项,主物不合符约定而解除合同的,效力及于从物。从物不符合解除合同的,不及于主物。


第80题:下列合同中,属于可变更.可撤销合同的()。

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

正确答案:查看最佳答案


第81题:关于法定代表人的说法,正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制,可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人,由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第82题:甲从自己承包的土地上出入不便,遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行,但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法,正确的有()。

A.该约定属于有关相邻关系的约定

B.该约定属于土地承包合同

C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响改约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转移给他人,受让人有权在乙承包的土地上通行

正确答案:查看最佳答案


第83题:关于仲裁调解的说法,正确的有()

A.仲裁调解不成的,当事人应当及时起诉

B.仲裁调解必须在裁决作出前进行

C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的

D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力

E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点

正确答案:查看最佳答案


第84题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法,正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责,应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的,责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是不当或违法代理行为应承担法律责任。A选项,第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三任和行为人负连带责任。C选项,被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人与被代理人负连带责任,E选项,委托授权书不明的,由代理人与被代理人承担连带责任。


第85题:对动产物权的设立和转让的说法中,正确的是()。

A.动产物权以占有和交付为公示手段

B.动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付

C.机动车等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗第三人

D.动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外

E.船舶.航空器等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案


第86题:关于保险合同的表述中,正确的有()。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人

E.保险合同分为财产保险合同.人身保险合同

正确答案:查看最佳答案


第87题:甲公司与乙租赁公司约定,由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套M03型电子配料系统,并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司履行的义务包括()。

A.向丙支付价金

B.保证甲对该系统占有和使用

C.负担该系统的维修

D.如果需要,协助甲向丙索赔

E.尊重甲对出卖人和租赁物的选择权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第88题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的

C.授意投票人撤换.修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的

E.向特定投标人泄露标底的

正确答案:查看最佳答案


第89题:根据我国《合同法》的规定,要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合规定是()。

A.内容具体确定

B.要约是一种行为

C.承担责任

D.表明经受合同的承诺

E.表明经受要约人承诺,要约人要受到要约的约束

正确答案:查看最佳答案


第90题:下列责任种类中,属于行政处罚的有()。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第91题:民事诉讼的基本特征包括()。

A.公权性

B.程序性

C.保密性

D.强制性

E.快捷性

正确答案:查看最佳答案


第92题:下列属于强制性标准的行业标准是()。

A.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

B.工程建设行业专用的有关安全.卫生和环境保护的标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设重要的行业专用的术语.符号.代号.量与单位和制图方法标准

正确答案:查看最佳答案


第93题:下列关于行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章的备案说法正确的是()。

A.行政法规无需报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;设区的市.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,由省.自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.自治州.自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例,由省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例.单行条例报送备案时,应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

D.部门规章和地方政府规章报国务院备案;地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案;设区的市.自治州的人民政府制定的规章应当同时报省.自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案;经济特区法规报送备案时,应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第94题:下列关于设计单位的质量责任和义务说法正确的是()。

A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明

B.设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计问题造成的质量事故提出相应的技术处理方案

C.设计单位可以要求施工单位购买其指定的材料和设备

D.勘察设计单位要执行强制性标准,并且保证勘察设计质量

E.勘察设计单位要依法承揽勘察设计任务

正确答案:查看最佳答案


第95题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案


第96题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。

A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第97题:下列情形中,招标人应当拒收的投标文件有()。

A.逾期送送达的

B.投标人未提交投标保证金的

C.投标人的法定代表人未到场的

D.未按招标文件要求密封的

E.投标人对招标文件有异议的

正确答案:查看最佳答案


第98题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的,责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的,依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的,吊销执业资格证书,5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案


第99题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定,工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


版权声明: 本站原创文章,于2022-1-14 11:05:09,由 二级建造师考试资料网 发表。
转载请注明:2022年一级建造师法律法规历年题库 | 一级建造师考试题库网

相关推荐

手机在线做题

在线免费做题