甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题

时间:2022-1-4 14:12:09 作者:二级建造师考试资料网

[点击进入甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题]


每个人都不得不面对考试, 在面对"甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题"时,左拉曾经说过,生活的道路一旦选定,就要勇敢地走到底,决不回头。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这样看来,学习犹如农民耕作,汗水滋润了种子,汗水浇灌了幼苗,没有人瞬间奉送给你一个丰收。能那么认真找到这个页面的呢,是十分值得表扬的,那开始我们做题吧!最后的祝福:经历了汗水洗礼,才更懂得收获的喜悦,加油!


    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:在评标委员会成员中,不能包括()。

    A.招标人代表

    B.招标人上级主管代表

    C.技术专家

    D.经济专家

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第1题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务为()万元。

    A.0

    B.100

    C.150

    D.180

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人,由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系,下列说法正确的是()。

    A.在合同履行期间,债权人可以强制要求三人履行债务

    B.若三人违约,当事人可直接向其追究违约责任

    C.当事人之间的权利义务关系不改变

    D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给三人

    正确答案:查看最佳答案


    第3题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。

    A.保证设计质量是发包人的责任

    B.保护双方知识产权是双方的共同责任

    C.外部协调工作应由承包人自行完成

    D.设计人不承担参加工程验收的责任

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误,保证设计质量是设计人的责任;选项C错误,外部协调工作是发包人的责任;选项D错误,为了保证建设工程的质量,设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。


    第4题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。

    A.项目经理的任职资格

    B.主要技术负责人的施工管理业绩

    C.各专业人员数量的合理性

    D.资源配置计划的合理性

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审,内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中,施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理,本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)


    第5题:建设工程施工合同通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。

    A.承包人

    B.发包人

    C.总工程师

    D.监理单位

    正确答案:查看最佳答案


    第6题:下列不是合同价款应规定的内容的是()。

    A.计算方式

    B.结算方式

    C.价款的支付期限

    D.价款支付日期

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第7题:公开招标存在缺点的核心是()。

    A.招标时间长.费用高

    B.评标工作量大

    C.申请投标人较多

    D.要设置资格预审程序

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

    A.可以适当减少承包商损失的补偿

    B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

    C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

    D.承包商无权提出补偿请求

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。


    第9题:为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段,一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行的是()。

    A.技术设计招标

    B.施工图设计招标

    C.全过程设计招标

    D.初步设计招标

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第10题:采购方验收运抵施工现场的钢管时,适宜检验供货数量的方法是()。

    A.化学分析

    B.理论换算法

    C.经验鉴别法

    D.物理试验

    正确答案:查看最佳答案


    第11题:建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明.分析评价建设场地的(),编制建设工程勘察文件的协议。

    A.地质地理环境特征

    B.地质岩土工程条件

    C.地质地理环境特征和地下水分布情况

    D.地质地理环境特征和岩土工程条件

    正确答案:查看最佳答案


    第12题:某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为()。

    A.合格

    B.基本合格

    C.不合格

    D.基本不合格

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第13题:开标时判定为无效的投标文件,应当()。

    A.不再进入评标

    B.在初评阶段淘汰

    C.在详评阶段淘汰

    D.在定标阶段淘汰

    正确答案:查看最佳答案


    第14题:如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

    A.对立

    B.统一

    C.既对立又统一

    D.既不对立又不统一

    正确答案:查看最佳答案


    第15题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中,业主对分包合同的管理主要表现为()。

    A.对分包商发布指令

    B.对分包工程的批准

    C.向分包商支付工程款

    D.审查分包商的资质

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第16题:施工中发生持续不可抗力,承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况,并于不可抗力事件结束后()天内,向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。

    A.7

    B.14

    C.15

    D.28

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:(1)某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。

    A.外观检验法

    B.衡量法

    C.经验鉴别法

    D.物理检验法

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法;(2)理论换算法;(3)查点法。参见教材P130。


    第18题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。

    A.签发工程验收证书

    B.出具最终结清证书

    C.提交竣工验收报告

    D.颁发缺陷责任期终止证书

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第19题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。

    A.投标保证金额不足,属于细微偏差

    B.备品备件的价格可以单独报价

    C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差

    D.评标时不应考虑运费问题

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误,投标保证金额不足,属于实质性偏差;选项C错误,单价计算的结果与总价不一致,修正即可;选项D错误,评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。


    第20题:施工单位采购5吨水泥,现场过秤时发现,实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。

    A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

    B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

    C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

    D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:施工预付款担保的主要形式是()。

    A.银行保函

    B.支票

    C.现金

    D.汇票

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第22题:设计施工总承包模式下,承包人只可以索赔费用的是()

    A.发包人要求中的错误

    B.监理人的指示延误.错误

    C.为他人提供方便

    D.发包人原因影响涉及进度

    正确答案:查看最佳答案


    第23题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目T投标,中标后***的合同义务由()C承担。

    A.施工企业法定代表人

    B.拟派项目经理

    C.施工项目部

    D.施工企业

    正确答案:查看最佳答案


    第24题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

    A.不可抗力事件发生的时点

    B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

    C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

    D.承包商投标时能否合理预见

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)


    第25题:(1)关于法人应当具备的条件的说法,正确的是()。

    A.法人应在政府主管部门备案

    B.法人应具有规定数额的经费

    C.法人应有自己的组织机构

    D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立;(2)有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称.组织机构和场所;(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。


    第26题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。

    A.保证法律关系只有两方参加

    B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益

    C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理

    D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。


    第27题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。

    A.提前竣工的机器设备要求

    B.发包人为赶工应提供的方便条件

    C.提前竣工所需的追加合同价款

    D.承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第28题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。

    A.盘点时发现的短缺

    B.设计错误

    C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件

    D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。

    A.办理竣工验收之时

    B.办理工程移交手续之时

    C.合同完成之时

    D.承包人和委托人签订工程保修合同之时

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:按照承包工程计价方式分类不包括()。

    A.总价合同

    B.单价合同

    C.成本加酬金合同

    D.预算合同

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第31题:当事人一方要求变更或解除合同时,应当在()目前通知对方,因变更或解除合同使一方遭受损失的,除依法可免除责任者外,应由责任方负责赔偿。

    A.18

    B.24

    C.42

    D.56

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。

    A.由发包人承担风险

    B.在合同中明确风险承担方

    C.由承包人承担风险

    D.由合同双方共担风险

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。


    第33题:关于投标保证金的说法,正确的是()。

    A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

    B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理

    C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

    D.中标人不能要求先退回投标保证金,再提交履约保证金

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误,投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金,联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交;选项C错误,投标保证金有效期与投标有效期一致;选项D错误,招标人与中标人签订合同后的5个工作日内,就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。


    第34题:依据标准施工合同通用条款的规定,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由()承担。

    A.发包人

    B.承包人

    C.设备供应人

    D.发包人和承包人按比例

    正确答案:查看最佳答案


    第35题:工程施工前,()需向承包人进行设计交底。

    A.委托人

    B.设计人

    C.工程师

    D.发包人

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为()。

    A.平行检验

    B.交接检验

    C.隐蔽工程验收

    D.互检

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第37题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。

    A.强化验收

    B.完善手段

    C.加强评定

    D.过程控制

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:设计招标文件的内容不包括()。

    A.设计依据

    B.工程项目应达到的技术指标

    C.具体的工作量

    D.项目限定的工作范围

    正确答案:查看最佳答案


    第39题:依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定,下列说法不正确的是()。

    A.预付款的金额不少于合同价22%

    B.要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函

    C.预付款保函金额要大于预付款额

    D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第40题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写,()进行检查,并作出检查结

    A.项目技术负责人

    B.监理工程师

    C.总监理工程师

    D.项目专职质检员

    正确答案:查看最佳答案


    第41题:建设监理招标的最大特点是()。

    A.非常注重监理单位的报价

    B.邀请招标人较多

    C.很注重监理单位能力的选择

    D.很注重监理单位的资金状况

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。

    A.社会动乱影响施工进度

    B.恶劣气候影响施工安全

    C.图纸设计错误导致的工程返工

    D.地震灾害导致施工暂停

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第43题:某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。

    A.未成立

    B.补签后成立

    C.成立

    D.备案登记后成立

    正确答案:查看最佳答案


    第44题:对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。

    A.发包人

    B.承包人

    C.发包人与承包人

    D.造价管理部门

    正确答案:查看最佳答案


    第45题:施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()。

    A.施工方运至现场的材料

    B.承包人的施工机械损坏

    C.承包工程所需清理费用

    D.工程本身的损失

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第46题:若要对工程组织等节奏流水施工,其基本条件是()。

    A.各施工段工程量基本相等

    B.各施工队作业人数相等

    C.各施工段的面积基本相等

    D.各施工段所用机械相同

    正确答案:查看最佳答案


    第47题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。

    A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准

    B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行

    C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

    D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。


    第48题:下列各项活动中,()属于工程建设监理。

    A.质量.工期.投资控制

    B.质量.工期.施工成本控制

    C.制定设计文件并对设计目标控制

    D.确定工程项目总目标

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第49题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。

    A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

    B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

    C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

    D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后,将全部保留金返还承包商。


    二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

    A.施工场地临时道路通行权的取得

    B.材料和工程设备的提供方

    C.计日工和暂估价的补偿方式

    D.施工图设计文件的提供方

    E.竣工后试验的责任方

    正确答案:查看最佳答案


    第51题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

    A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

    B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分

    C.仅对投标文件的商务部分进行评审

    D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

    E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。


    第52题:材料采购合同履行Z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。

    A.磅差分析法

    B.查点法

    C.经验鉴别法

    D.衡量法

    E.理论换算法

    正确答案:查看最佳答案


    第53题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。

    A.负责设计变更

    B.负责设计交底

    C.参加隐蔽工程验收

    D.参与施工组织

    E.参加工程竣工验收

    正确答案:查看最佳答案


    第54题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。

    A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

    B.通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

    C.资格后审在评标后定标前进行

    D.资格后审和资格预审的时间不同

    E.资格后审的内容比资格预审少

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第55题:评标委员会修正错误的原则是()

    A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写写金额为准

    B.总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准,但总价金额小数点有明显错误的除外

    C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以评标委员会评定金额为准

    D.总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外

    正确答案:查看最佳答案


    第56题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。

    A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

    B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算

    C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算

    D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意

    E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。


    第57题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

    A.工程放线测量

    B.大地测量

    C.结算工程量测量

    D.水文地质勘察

    E.工程地质勘察

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第58题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。

    A.投标人撤回已提交的投标文件

    B.投标人撤销已提交的投标文件

    C.投标人拒绝延长投标有效期

    D.中标人拒绝订立合同

    E.中标人拒绝提交履约保证金

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。


    第59题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。

    A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

    B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

    C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师

    D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

    E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。


    第60题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。

    A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

    B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

    C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

    D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

    E.解决施工过程出现的设计问题

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第61题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

    A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

    B.本标段的监理人

    C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

    D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

    E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。


    第62题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。

    A.同类工程施工经历

    B.财务状况

    C.企业信誉

    D.项目经理资质要求

    E.环境管理体系

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。


    第63题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。

    A.影响正常施工的费用由承包人承担

    B.影响正常施工的费用由发包人承担

    C.工期给予顺延

    D.工期不予顺延

    E.检查费用发包人承担

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第64题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。

    A.cm合同属于管理承包合同

    B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

    C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

    D.cm承包商属于专业咨询机构

    E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。

    A.招标人代表

    B.招标工程项目主管部门代表

    C.行政监督部门代表

    D.投标人参股公司的代表

    E.总监理工程师

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。


    第66题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

    A.买方有权检验货物,且不支付额外费用

    B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

    C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

    D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

    E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。


    第67题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中正确的有()。

    A.计量98吨,则应补交2吨

    B.计量98吨,则应补交1.5吨

    C.计量99.8吨,则不再补交

    D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

    E.计量102吨,则退还2吨

    正确答案:查看最佳答案


    第68题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。

    A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

    B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

    C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

    D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

    E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。


    第69题:施工合同示范文本规定,因()等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。

    A.不可抗力

    B.工程量增加

    C.承包商基础施工超挖

    D.设计变更

    E.工程师延误提供所需指令

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第70题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。

    A.发现文物.石化等的处理

    B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

    C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

    D.隐蔽工程重新检验质量合格

    E.不可抗力事件发生后的清理工作

    正确答案:查看最佳答案


    第71题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

    A.招标文件

    B.招标范围

    C.招标方式

    D.招标组织形式

    E.中标人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。


    第72题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。

    A.单价子目已完工程量按月计算

    B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

    C.总价子目已完工程量按月计算

    D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

    E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第73题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。

    A.投标人针对招标文件提出的质疑

    B.投标预备会的会议纪要

    C.对投标人质疑的书面解答

    D.招标人发布的资格预审公告

    E.招标人对投标文件的修改

    正确答案:查看最佳答案


    第74题:施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。

    A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书

    B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人

    C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

    D.承包人应接受索赔处理结果,因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

    E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

    正确答案:查看最佳答案


    第75题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。

    A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

    B.不能对施工图设计单独进行招标

    C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

    D.可以采用分单项的设计任务发包招标

    E.勘察与设计应当分开招标

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。


    第76题:根据标准施工合同通用条款的规定,不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担,下列有关说法正确的是()。

    A.永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

    B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

    C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担

    D.承包人设备的损坏由承包人承担

    E.不能按期竣工的,承包人应当支付逾期竣工违约金

    正确答案:查看最佳答案


    第77题:FIDIC施工合同条件中,业主向承包商提供支付保函()。

    A.是在通用条件的条款中明确规定的

    B.取决于业主主动选用

    C.取决于承包商的要求

    D.取决于融资机构的强制性规定

    E.是在专用条件的条款中明确规定的

    正确答案:查看最佳答案


    第78题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。

    A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书

    B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验

    C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书

    D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

    E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。


    第79题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

    A.合同当事人违约

    B.罢工

    C.法院判决

    D.仲裁机构裁定

    E.地震

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。


    版权声明: 本站原创文章,于2022-1-4 14:12:09,由 二级建造师考试资料网 发表。
    转载请注明:甘肃省兰州注册监理工程师模拟习题 | 一级建造师考试题库网

    相关推荐

    手机在线做题

    在线免费做题